Jan
13
6160
<p><strong>1. Juristische und baubetriebliche Grundlagen</strong><br />
<strong>2. Das Bauablauf-Differenzverfahren zum Nachweis von Bauablaufstörungen</strong></p>
<ul>
<li>Beispiel einer Stördokumentation</li>
<li>resultierende Anforderungen an die Urkalkulation</li>
<li>Anforderungen an die Bauablaufplanung</li>
</ul>
<p><strong>3. Vorbereitung des Anspruchsnachweises in der Urkalkulation</strong></p>
<ul>
<li>Bedeutung der Urkalkulation für die Preisbildung</li>
<li>Relevanz der Urkalkulation für die Anspruchsberechnung</li>
<li>zielgerichteter Einsatz von Unterpositionen</li>
<li>Detaillierung von Bausteinen und Leistungsansätzen</li>
<li>Berücksichtigung der einzurechnenden Witterungsumstände</li>
<li>Kalkulationsfreiheit und vertragliche Vorgaben</li>
</ul>
<p><strong>4. Vorbereitung des ersten Bauablaufplans für den Nachweis von Bauablaufstörungen</strong></p>
<ul>
<li>Vermeiden typischer Fehler und Widersprüche zum Vertrag</li>
<li>zielgerichtetes Anlegen von Vorgängen und Meilensteinen</li>
<li>Vorgangsverknüpfung mit Blick auf mögliche Bauablaufstörungen</li>
<li>Anlegen geschützter Pufferzeiten für Schlechtwetter und Eigenstörungen</li>
<li>einfache Einsatzplanung für Arbeitskräfte, Großgeräte und Stoffe</li>
<li>Vorbereitung von Liquiditätsplänen und Mittelabflussplänen</li>
</ul>
<p><strong>5. Transparenz und Informationspolitik bei privaten und öffentlichen Bauprojekten</strong></p>
<p>Müssen bei verspätet fertig gestellten Bauprojekten im Nachhinein Forderungen aus dem gestörten Bauablauf aufgestellt oder geprüft werden, zeigt sich in den meisten Fällen, dass Urkalkulation und ursprüngliche Bauablaufplanung nicht aussagekräftig genug sind, um später die Ansprüche aus Bauablaufstörungen zweifelsfrei belegen zu können.<br />
<br />
Dieses Seminar zeigt, wie Urkalkulation und Bauablaufplan des Bauunternehmers für den späteren Nachweis von Bauablaufstörungen sowie für die Nachtragsstellung gemäß VOB/B vorbereitet werden sollten. Aus Sicht des Sachverständigen für Bauablaufstörungen wird zunächst erläutert, wie ohne großen Aufwand bereits in der Urkalkulation die ursprünglich vorgesehenen Umstände der Leistungserbringung so berücksichtigt werden können, dass später ein einfacher und belastbarer Nachweis der Mehrkosten möglich ist. Gegenstand des Seminars ist dabei nicht die spekulative Preisbildung, sondern die Berücksichtigung aller tatsächlich preisrelevanten Faktoren in der Urkalkulation. Weiter zeigt das Seminar, welche Informationen der ursprüngliche Bauablaufplan mit Blick auf den etwaig später erforderlichen Nachweis von Bauablaufstörungen bereitstellen sollte. Dabei steht insbesondere die praktikable Handhabung der späteren Dokumentation des gestörten Bauablaufs sowie die Vereinfachung der Abrechnung resultierender Mehrkosten im Mittelpunkt.</p>
<p><br />
Der Referent ist als Sachverständiger für Bauablaufstörungen tätig und analysiert seit mehr als 15 Jahren Urkalkulationen und Bauablaufpläne von Bauunternehmen im Zusammenhang mit den Forderungen aus einem gestörten Bauablauf. Dieses Tagesseminar basiert auf praktischen Erfahrungen aus mehr als 150 Bauprojekten.</p>
Jan
13
Management
Halle/Holleben
6178
<ul>
<li>Grundlagenwissen der Kommunikation</li>
<li>Gemeint → Gesagt → Gehört → Verstanden … ein langer und oft nicht (übertragungs)fehlerfreier Weg</li>
<li>konstruktive Kommunikation beginnt beim (aktiven) Zuhören</li>
<li>gute Beziehung = gutes Gespräch (?) Die verschiedenen Gesprächsebenen und wie sie zusammenhängen</li>
<li>Effektivität durch Struktur – die Logik guter Gespräche und wie Sie sie vorbereiten können</li>
<li>Fallarbeit: Anwendung der Methoden und Techniken auf Praxisbeispiele der Teilnehmer/innen</li>
</ul>
<p>Gute und konstruktive Kommunikation nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert im Arbeitsalltag von Führungskräften ein; sei es zur Koordination innerhalb von Projekten und Teams, für erfolgreiche Verhandlungen mit unterschiedlichen Vertragspartnern und natürlich im Umgang mit jedem einzelnen Mitarbeiter im Hinblick auf seine Aufgabe, seine Ziele und nicht zuletzt seine Motivation.</p>
<p><br />
Das Seminar vermittelt Basiswissen zur Kommunikation, dass es Ihnen erlaubt, sich in unterschiedlichen Gesprächssituationen professionell zu verhalten. Anhand Ihrer Beispiele aus der beruflichen Praxis erproben Sie die Methoden und erhalten Anregungen für die Umsetzung im Alltag.</p>
<p> </p>
<p><strong>Bitte beachten Sie</strong>: Die Module 1 & 2 sind Grundlagen-Seminare. Hier werden Basiskompetenzen vermittelt, um in den Aufbaumodulen (3 & 4) an spezifischen Themen zur Führungskommunikation zielgerichtet weiterarbeiten zu können. </p>
Jan
14
6846
<ul>
<li>Spekulations- und Kalkulationsspielräume</li>
<li>Was ist zulässig, was nicht?</li>
</ul>
<p>Die Vergabe öffentlicher Aufträge folgt strengen formalen Regeln, deren nicht exakte Befolgung zum zwingenden Ausschluss des Angebotes führt. Auf der anderen Seite eröffnet das Vergaberecht dem Bieter erhebliche Spielräume bei der Interpretation der Vergabeunterlagen und der Kalkulation. Allerdings ist das Vergaberecht auch sehr schnelllebig und wird von den zahlreichen Vergabekammern und -senaten in Deutschland unterschiedlich interpretiert. Dem nicht genug, ändert der Gesetzgeber kaum eine andere für das Bauunternehmen relevante Materie so häufig wie das Vergaberecht.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieser Seminarreihe ist es, dass der Bieter das aktuelle Vergaberecht bezüglich der unten stehenden Themen fehlerfrei anwendet, Risiken erkennt und Chancen nutzt. Die die Vergabe durchführenden Architektur-/Ingenieurbüros sollen bei der Beratung der Auftraggeber die Spielräume des Vergaberechts erkennen und die Regeln im Sinne des Wettbewerbs anwenden können.</p>
<p> </p>
<p>Diesem Anliegen widmet sich die Seminarreihe, welche sich sehr kompakt und flexibel ausgewählten Fragen des Vergaberechts widmet. Dabei werden in einem Einführungsvortrag die Grundlagen zu einem Thema praxisgerecht erläutert und die Probleme in der Vergabepraxis aufgezeigt, welche zu Gerichtsprozessen und entsprechenden Urteilen geführt haben. Auf diese Weise gewinnen die Teilnehmer ein Verständnis für besonders, auch formal heikle Punkte in der Vergabepraxis und können ihre Fragen aus ihrer Berufspraxis mit einem sehr versierten Fachanwalt für Vergaberecht diskutieren.</p>
<p> </p>
<p>In Formaten von 1,5 Stunden können Sie sich jeweils an einem Freitagmorgen kurz und fokussiert online weiterbilden. Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein, können Sie die Aufzeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen und auf diese Weise die Weiterbildung flexibel gestalten, ganz wie es zu Ihren Terminen passt.</p>
Jan
17
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6253
<ul>
<li>Schnittstellen der Auftragsvergabe und Urkalkulation nach Auftragseingang (Kalkulation und Bauzeitenplan)</li>
<li>fachgerechter Umgang mit dem Lang- und Kurztext des Auftrages</li>
<li>Organisation der fachgerechten Erstellung von Aufmaßen</li>
<li>Einweisung in die VOB/B</li>
<li>das Anzeigewesen nach VOB/B, hier insbesondere:
<ul>
<li>Ankündigungen</li>
<li>Behinderungen</li>
<li>Bedenken</li>
<li>zusätzliche und geänderte Leistungen etc.</li>
</ul>
</li>
<li>Erkennen und Vermeiden von Nachtragsleistungen innerhalb des Vertrages</li>
<li>Dokumentation und Schriftverkehr während der Vertragslaufzeit</li>
<li>praktische Beispiele der Dokumentation und Nachtragsbearbeitung/-prüfung inkl. Kalkulation</li>
<li>Verzögerungen bei der Bauausführung</li>
<li>Aufgaben bei Abnahme und Gewährleistungsarbeiten</li>
<li>Ausgleichsberechnung nach VOB, Untersuchen der Gemeinkostendeckung</li>
<li>individuelle Fragen und Diskussion</li>
</ul>
<p>Das Seminar soll aufzeigen, wie die täglichen Konflikte zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vor Ort auf der Baustelle und im Büro behandelt werden müssen. Besonderer Wert wird auf den Umgang mit vertraglichen Regelungen und deren besondere Formerfordernis auf Basis der VOB, vom Auftrag bis zur Schlussrechnung gelegt.</p>
<p> </p>
<p>Ebenfalls soll aufgezeigt werden, wie wichtig und kostensparend eine gute Dokumentation ist und das diese gleichzeitig bei Laufendhaltung während der Bauzeit das entscheidende Dokument für ein evtl. erfolgreiches Nachtragsmanagement /-abwehr darstellt. Ziel ist es ebenfalls, den Seminarteilnehmern die Notwendigkeit der baubegleitenden Kontrolle darzustellen und somit die Abweichungen vom Bau-Soll zum Bau-Ist aufzuzeigen.</p>
<p> </p>
<p>Berechtigte und unberechtigte Nachtragsansprüche werden den Teilnehmern anhand praktischer Beispiele aufgezeigt.</p>
Jan
18
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6081
<ul>
<li>Schnittstellen der Arbeitsvorbereitung und Kalkulation nach Auftragseingang (Kalkulation und Bauzeitenplan)</li>
<li>fachgerechter Umgang mit dem Lang- und Kurztext des Auftrages</li>
<li>Organisation der fachgerechten Erstellung von Aufmaßen</li>
<li>Einweisung in die VOB/B</li>
<li>das Anzeigewesen nach VOB/B, hier insbesondere: Ankündigungen, Behinderungen, Bedenken, zusätzliche und geänderte Leistungen etc.</li>
<li>Erkennen von Nachtragsleistungen innerhalb des Vertrages</li>
<li>Dokumentation und Schriftverkehr während der Vertragslaufzeit</li>
<li>praktische Beispiele der Dokumentation und Nachtragserstellung inkl. Kalkulation</li>
<li>Was tun bei unberechtigten Zahlungskürzungen von Abschlags- und Schlussrechnungen?</li>
<li>Verzögerungen bei der Bauausführung</li>
<li>Leistungsstandermittlungen</li>
<li>Aufgaben bei Abnahme und Gewährleistungsarbeiten</li>
<li>individuelle Fragen und Diskussion</li>
</ul>
<p>Das Seminar soll aufzeigen wie die täglichen Konflikte und Probleme vor Ort auf der Baustelle und im Büro behandelt werden müssen. Besonderer Wert wird auf den Umgang mit vertraglichen Regelungen und deren besondere Formerfordernis auf Basis der VOB, vom Auftrag bis zur Schlussrechnung gelegt. Ebenfalls soll aufgezeigt werden wie wichtig und kostensparend eine gute Dokumentation ist und das diese gleichzeitig bei Laufendhaltung während der Bauzeit das entscheidende Dokument für eine evtl. Nachtragsforderung darstellt.</p>
<p> </p>
<p>Ziel ist es ebenfalls den Seminarteilnehmern die Notwendigkeit der baubegleitenden Kontrolle darzustellen, um die Abweichungen vom Bau-Soll zum Bau-Ist aufzuzeigen. Die Dokumentation der Vergütungsanpassung, Bau-Soll, Bau-Ist, Soll-Ist, das Nachtragsleistungsverzeichnis und die Kalkulation der Nachtragsansprüche werden den Teilnehmern anhand praktischer Beispiele vermittelt.</p>
Jan
18
6140
<ul>
<li>Begriffsbestimmungen</li>
<li>Rechte und Pflichten im Arbeitsschutz</li>
<li>Organisationspflichten</li>
<li>Unterweisungspflichten, Beispiele erfolgreicher Umsetzung</li>
<li>Haftungsbeschränkungen durch Gefärdungsbeurteilungen und Unterweisungen</li>
<li>Geeigneter Koordinator</li>
<li>Rechtssichere Delegation von Verantwortung im Arbeitsschutz </li>
<li>Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan</li>
</ul>
<p><strong>Unfallauswertung</strong></p>
<ul>
<li>Auswertung, Haftung und Risiken bei schweren Arbeitsunfällen</li>
</ul>
<p>Arbeitsunfälle auf Baustellen können nicht nur für die unmittelbar betroffenen Mitarbeiter und ihre Familien schwerwiegende Folgen haben, sondern führen fast immer auch zu juristischen Konsequenzen für die verantwortlichen Führungskräfte des Unternehmens.</p>
<p>Das Seminar zeigt Ihnen, wie Sie sowohl durch allgemeine Managementregeln als auch durch konkrete Maßnahmen auf Baustellen die Sicherheit deutlich erhöhen und die Maßnahmen gegebenenfalls auch nachweisen können. Sie erhalten einen Überblick über die Sie betreffenden Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten. Sie erfahren, welche Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen zu welchen Konsequenzen führen können.</p>
Jan
19
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6079
<ul>
<li>Einführung VOB/A § 7 Leistungsbeschreibung</li>
<li>Ausschreibungsunterlagen</li>
<li>Arbeitsvorbereitung</li>
<li>Soll-Bauzeitenplan</li>
<li>Kostenarten Lohn, Gerät, Material, NU</li>
<li>Ursache und Wirkung vom Faktor Zeit</li>
<li>Leistung/Einheit</li>
<li>Kalkulationsschlussblatt / EFB - Blatt</li>
<li>Kalkulation mit Herz (Die berechtigte kalkulatorische Annahme)</li>
<li>Nachtrag</li>
<li>Behinderung</li>
<li>individuelle Fragen und Diskussion </li>
</ul>
<p>Selten werden Bauvorhaben genauso ausgeführt wie geplant. Basis für die geänderten Kosten ist eine nachvollziehbare Urkalkulation. Diese und die späteren Nachtragskalkulationen führen regelmäßig zu Meinungsverschiedenheiten zwischen AG und AN. Daher ist es wichtig, diese Kalkulation bereits im Angebotsstadium prüffähig und schlüssig zu dokumentieren. Gerade im Bereich Tiefbau gilt es die berechtigen Kalkulationsannahmen eindeutig zu dokumentieren.</p>
<p> </p>
<p>Ziel ist es, den Seminarteilnehmern eine eindeutige Dokumentation aller Kalkulationseckdaten aufzuzeigen. Weiterhin ist es wichtig, die berechtigten Annahmen aus dem Vertragswerk (Baubeschreibung, Vorbemerkung, Leistungsverzeichnis, BVB, ZVB) fachgrecht zu interpretieren.</p>
<p> </p>
<p>Anhand verschiedener Beispiele wird der Zusammenhang zwischen Vertrag und der VOB eingehend erörtert. Zusammenhänge zu AGB-widrigen Formulierungen werden ebenso aufgezeigt.</p>
Jan
19
6647
<p>1. Vertragsanalyse</p>
<ul>
<li>Vertragstypen analysieren</li>
<li>versteckte Pauschalierungen finden</li>
<li>Komplettheitsklauseln</li>
<li>Exkurs: wirksame und unwirksame Nachtrags-AGBs</li>
<li>Abweichungen von der VOB/B als Ganzes und deren Folge</li>
</ul>
<p>2. Die geschuldete Leistung</p>
<ul>
<li>Was ist geschuldet, was nicht?</li>
<li>Der funktionale Werkerfolg, aber nicht kostenlos!</li>
<li>Irrtümer über die Relevanz der Kalkulation des Auftragnehmers</li>
<li>Folge der Forderung des AG auf Hinterlegung der Kalkulation</li>
<li>Grundsteinlegung für Nachträge nach dem BGB</li>
</ul>
<p>3. Mengenänderungen beim VOB/B-Einheitspreisvertrag</p>
<ul>
<li>Rechtsprechungsanalyse zur Berechnung von Mengenänderungen</li>
<li>Vertragliche Einigung über die Art der Berechnung?</li>
<li>Taktische Überlegungen bei fehlender vertraglicher Einigung</li>
<li>Profitipps: Wie kalkulieren bei erwarteten Mehr-/Mindermengen auf der Basis der Vertragsgrundlagen?</li>
<li>Spekulationspreise</li>
</ul>
<p>4. Geänderte Leistungen beim VOB/B- und BGB-Bauvertrag</p>
<ul>
<li>Anordnungen zur Bauzeit zulässig?</li>
<li>Unterschiede bei Verträgen nach VOB/B und BGB</li>
<li>daraus folgend: Verhandlungsvarianten und Verhandlungstaktik</li>
<li>Abrechnungsvarianten nach BGB und VOB/B bzw. BGH</li>
<li>Rechtsprechungsüberblick: Abschied von „guter Preis bleibt guter Preis…“</li>
</ul>
<p>5. Zusätzliche Leistungen bei VOB/B- und BGB-Bauvertrag</p>
<ul>
<li>Mehrkostenankündigung</li>
<li>Unterschiede bei Verträgen nach VOB/B und BGB</li>
<li>daraus folgend: Verhandlungsvarianten und Verhandlungstaktik</li>
<li>Abrechnungsvarianten nach BGB und VOB/B</li>
<li>Notnagel § 2 Abs. 8 VOB/B</li>
</ul>
<p>6. Bauzeitverzögerungen</p>
<ul>
<li>Sonderfall: Verzögerte Vergabe</li>
<li>Mitwirkungspflichtverletzung des Auftraggebers</li>
<li>Vorunternehmerverzug, fehlende/mangelhafte Pläne</li>
<li>Abweichender Baugrund, eingeschränkte Zuwegung</li>
<li>Einflüsse Dritter (Nachbarn, Diebstahl, Wetter)</li>
</ul>
<p>7. Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B</p>
<ul>
<li>Vertragstermine i. S. v. § 5 Abs. 1 VOB/B</li>
<li>Behinderungsanzeige gem. § 6 Abs. 1 VOB/B</li>
<li>Verschulden (Erfüllungsgehilfen)</li>
<li>Kausalität und Schaden</li>
</ul>
<p>8. Entschädigung für Verzögerungen nach § 642 BGB</p>
<ul>
<li>Voraussetzungen des § 642 BGB</li>
<li>Entschädigung nur für den Verzögerungszeitraum - Verhandlungsfolgen und ‑strategien</li>
<li>Was wird entschädigt: Stillstandskosten</li>
<li>AGK? Wagnis und Gewinn?</li>
<li>Füllaufträge (echte und unechte)</li>
<li>Rechtsprechungsübersicht</li>
</ul>
<p>9. Vertragsgestaltung in Bezug auf Nachträge</p>
<ul>
<li>Nachunternehmerverträge: VOB/B oder BGB?</li>
<li>Lieferantenverträge</li>
<li>Klauselbeispiele</li>
</ul>
<p>Ziel des Seminares ist die Vermittlung der rechtlichen Kenntnisse anhand der Grundlagen und der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzeslage für ein erfolgreiches Nachtragsmanagement. Das beginnt bei der Vertragsgestaltung bzw. Vertragsanalyse, geht über die Wahl der optimalen Anspruchsgrundlage und der rechtssicheren Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen und mündet nicht zuletzt in taktisch gut vorbereiteten Nachtragsverhandlungen.</p>
<p> </p>
<p>Ebenso wichtig ist die Vertragsgestaltung der Lieferanten- und Nachunternehmerverträge, um nicht „zwischen die Fronten“ zu geraten. Natürlich werden auch die Abwehr unberechtigter Nachträge mitbehandelt.</p>
Jan
20
6161
<p><strong>1. Abdichtung, Dränung und Dämmung "Neue Regelwerke"</strong></p>
<p><strong>2. </strong><strong>Planungsgrundsätze zur Bauwerksabdichtung unter Beachtung des Bearbeitungsstandes DIN 18533, DIN 18534, DIN 18535</strong></p>
<ul>
<li>DIN 18533: Abdichtungen für erdberührte Bauteile; Abdichtungen in und unter Wänden
<ul>
<li>Anforderungen, Planungsgrundsätze, Bemessung</li>
<li>Abdichtungssysteme aus bahnenförmigen Stoffen</li>
<li>flüssig zu verarbeitende Abdichtungssysteme</li>
</ul>
</li>
<li>DIN 18534: Innenraumabdichtungen
<ul>
<li>Begriffe, Anforderungen und Planungsgrundsätze</li>
<li>Abdichtungen mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen</li>
<li>Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen</li>
</ul>
</li>
<li>DIN 18535: Abdichtungen von Behältern und Becken
<ul>
<li>Begriffe, Anforderungen und Planungsgrundsätze</li>
<li>Abdichtungen mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen</li>
<li>Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen</li>
</ul>
</li>
<li>Dränanlagen zur Unterstützung von Bauwerksabdichtungen nach DIN 4095</li>
<li>kein Wärmeschutz ohne Feuchteschutz im erdberührten Bereich
<ul>
<li>Zusammenhang zwischen Feuchte- und Wärmeschutz</li>
<li>Wärmedämmstoffe und bauaufsichtliche Zulassungen (abZ)</li>
<li>Anwendungsbereiche nach abZ</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>3. Instandsetzung feuchter und salzgeschädigter Mauerwerke</strong></p>
<ul>
<li>typische Schadensbilder</li>
<li>Salze in Baustoffen und Wasseraufnahme</li>
<li>Bauzustandserfassung durch Analyse</li>
<li>geeignete und ungeeignete Verfahren zur Abdichtung</li>
<li>Instandsetzung einer Abdichtung im Sockelbereich</li>
<li>Objektbeispiel einer nachträglichen Bauwerksabdichtung aus der Sicht des Planer und Sachverständigen</li>
</ul>
<p>Die Durchfeuchtung erdberührter Bauteile und das Eindringen von Wasser in Bauwerke sind immer wieder Schadensschwerpunkte des Bauens. Gerade bei hochwertigen technologischen Lösungen des Wärmeschutzes kommt dem Feuchteschutz eine zentrale Bedeutung zu. Mauerfeuchtigkeit, mangelhafte Abdichtungen, hygroskopische Wasseraufnahme bei entsprechender Versalzung oder Tauwasserbildung aufgrund unzureichender Dämmmaßnahmen sind oft die Folgen eines mangelhaften Feuchteschutzes. Der Baugrund stellt dabei besondere Anforderungen an alle Baubeteiligten. Baugrunderkundungen sind oft unzureichend. Bodengutachten und deren Auswertung sowie die Planung und Ausführung von Dränanlagen und Abdichtungen im Gründungsbereich finden häufig nicht die nötige Aufmerksamkeit.</p>
<p> </p>
<p>Ziel des Seminars ist die ganzheitliche Betrachtung bauseitiger Erfordernisse im erdberührten Bereich sowie in Nassräumen und bei Behälterbauwerken in Verbindung mit entsprechenden praxisgerechten Hinweisen. Wesentlicher Inhalt des Seminars ist dabei die Neugliederung der Abdichtungsnormenreihe DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535. Ein zeitgemäßer Dauerbrenner ist ebenso die nachträgliche Gebäudeabdichtung mit dem Anspruch objektspezifischer Problemlösung.</p>
Jan
20
Recht
Leipzig
/ alternativ Online
6211
<p><strong>Grundlagen und Rechtsquellen des Vergaberechts</strong></p>
<ul>
<li>Sinn und Zweck des Vergaberechts</li>
<li>Anwendungsvoraussetzungen des Vergaberechts</li>
<li>Grundbegriffe und Rechtsquellen</li>
<li>Prinzipien des Vergaberechts</li>
</ul>
<p><strong>Vorbereitung des Vergabeverfahrens</strong></p>
<ul>
<li>Bestimmung des Auftragsgegenstands, Losaufteilung</li>
<li>Verfahrensarten und -fristen</li>
<li>Inhalt der Vergabeunterlagen, insbesondere Anforderungen an die Leistungsbeschreibung (Gebot der Produktneutralität etc.)</li>
<li>Festlegung der Eignungs- und Zuschlagskriterien</li>
</ul>
<p><strong>Zwischenverfahren</strong></p>
<ul>
<li>Bieterfragen</li>
<li>Vorgehen bei Fehlern in den Vergabeunterlagen (Bieterrüge, Fehlerbehebung durch den Auftraggeber)</li>
</ul>
<p><strong>Angebotsöffnung und Angebotsprüfung</strong></p>
<ul>
<li>Submission</li>
<li>Die 4 Stufen der Angebotsprüfung</li>
<li>Nachfordern von Unterlagen; Aufklärung</li>
<li>Preisangaben: Mischkalkulation, spekulative Angebote, Nachfordern von Einzelpreisen etc.</li>
<li>Umgang mit Unterkostenangeboten</li>
</ul>
<p><strong>Beendigung des Vergabeverfahrens</strong></p>
<ul>
<li>Informations- und Wartepflicht nach § 134 Abs. 1 GWB</li>
<li>Zuschlagserteilung und Vertragsschluss</li>
<li>Aufhebung einer Ausschreibung</li>
</ul>
<p>Die Beschaffung von Leistungen durch die öffentliche Hand unterliegt dem Vergaberecht. Hierbei sind Vorschriften aus verschiedenen Regelungswerken zu beachten, welche – je nach Auftragsart – ineinander greifen und sich jeweils ergänzen. Hierbei ist das Vergaberecht stark formalisiert und zeichnet sich zudem durch eine große Dynamik aus. Wer Bau- bzw. Planungsleistungen rechtssicher vergeben möchte, benötigt zunächst einen Überblick über die einschlägigen Regelungssysteme. Entsprechendes gilt auch für diejenigen, welche sich mit Erfolg an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen möchten.</p>
<p> </p>
<p>Zielstellung des vorliegenden Seminars ist es, den Teilnehmern einen Überblick über die verschiedenen Regelungsbereiche des Vergaberechts zu geben. Die grundlegenden Prinzipien und Vorschriften werden anschaulich anhand des typischen Ablaufs von Vergabeverfahren und den dabei vorzunehmenden einzelnen Prüfungsschritten dargestellt. Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, welche bislang noch nicht bzw. nur punktuell mit dem Vergaberecht in Berührung gekommen sind und sich einen Überblick verschaffen möchten. Gleichermaßen ist das Seminar auch für diejenigen geeignet, welche vorhandenes Grundwissen auffrischen und aktualisieren möchten.</p>
Jan
20
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6082
<ul>
<li>Die Arbeitsvorbereitung</li>
<li>Bauzeit aus Arbeitsvorbereitung</li>
<li>Der Bauzeitenplan als Spiegelbild der Baustelle</li>
<li>Nachtragsleistungen in Verbindung zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen</li>
<li>Behinderungen im Bauablauf</li>
<li>Das Bautagebuch</li>
<li>Aufmaß / Feststellungen des Leistungsstands</li>
</ul>
<p>Die Wirtschaftlichkeit des Bauablaufes wird bestimmt durch eine durchgreifende Arbeitsvorbereitung. Diese hat auf Basis der Rahmenbedingungen des Vertrages sowie der zu realisierenden Vertragsleistungen zu erfolgen. Der sich daraus ergebene Soll-Bauablauf sowie die Realisierung im tatsächlichen Tagesgeschäft (Ist-Bauablauf) sind in Form eines Bauzeitenplanes zu dokumentieren. Dieses bringt für eine wirtschaftliche Steuerung der geschuldeten Leistungen umfangreiche Vorteile für das Bauunternehmen. Weiterhin ist der wirtschaftliche Bauablauf maßgeblich durch das rechtzeitige Erkennen von außervertraglichen Leistungen bestimmt. In diesem Zuge ist auch auf den Umgang mit Störungen im Bauablauf aus Sicht des Poliers hinzuweisen. Diese Dokumentation von Änderungen des Vertrages mündet in einer durchgreifenden und umfassenden Dokumentation im Bautagebuch. Das Bautagebuch bildet ein einschlägiges Dokument für die Dokumentation und Wirtschaftlichkeit des Bauablaufes. Abschließend wird auf die Bedeutung eines fachgerechten Aufmaßes und der baubegleitenden Feststellung der erbrachten sowie ausstehenden Leistungen gemeinsam erarbeitet.</p>
<p> </p>
<p>Die Seminarteilnehmer erkennen die elementare Bedeutung einer durchgreifenden Arbeitsvorbereitung sowie den Umgang mit dem Bauzeitenplan. Dieser fachgerechte Umgang bestimmt den wirtschaftlichen Bauablauf. Gleichsam ist die Schnittstelle zwischen Polier und Bauleitung bezüglich der Dokumentation und der Feststellung des Leistungsstandes der Baustelle elementar. Zu nennen sind hierbei Leistungsänderungen des Vertrages sowie deren Dokumentationsmöglichkeiten.</p>
Jan
21
Technik
Halle/Holleben
/ alternativ Online
6175
<ul>
<li>Aufbau, Inhalt und Struktur der Betonnormen DIN EN 1992, DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN EN 13670/DIN 1045-2</li>
<li>Betonausgangsstoffe</li>
<li>Herstellen, Transportieren, Fördern und Verarbeiten des Betons</li>
<li>Bestellen und Abnahme von Transportbeton</li>
<li>Schalen und Bewehren</li>
<li>Nachbehandeln</li>
<li>Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit</li>
<li>Betonprüfung und Überwachung</li>
<li>Schadensbilder und ihre Vermeidung</li>
<li>neue Entwicklungen bei Betonen</li>
<li>wasserundurchlässiger Beton</li>
<li>Sichtbeton</li>
<li>hochfeste Betone</li>
<li>selbstverdichtender Beton</li>
<li>Faserbetone</li>
</ul>
<p>Die Regelwerke im Betonbau (DIN EN 1992, EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN EN 13670/DIN 1045-3) entwickeln sich ständig weiter und erfordern eine hohe Qualifikation der Beschäftigten auf Betonbaustellen. Der Lehrgang zeigt praxisbezogen die notwendigen Maßnahmen zur fachgerechten Arbeit mit Beton und hilft, Mängel zu vermeiden.<br />
Gemäß DIN 1045-2:2008, Abschnitt 9.6.1 müssen Führungskräfte und maßgebliches Fachpersonal für Betonherstellung, -transport und Produktionskontrolle in Abständen von höchstens drei Jahren eine Schulung auf dem Gebiet des Betonbaus nachweisen. Gemäß DIN 1045-3:2008, Anhang B. 1 müssen auch Fachkräfte für den Einbau von Beton der Überwachungsklassen 2 und 3 in Abständen von höchstens drei Jahren eine Schulung auf dem Gebiet des Betonbaus nachweisen.</p>
<p>Die Teilnehmer erhalten einen Schulungsnachweis (ÜK2 / ÜK3).</p>
Jan
21
6847
<ul>
<li>Nachunternehmer oder Lieferanten geben nur „freie Preise“ ab – was nun?</li>
<li>Sind Preisgleitklauseln vereinbart?</li>
</ul>
<p>Die Vergabe öffentlicher Aufträge folgt strengen formalen Regeln, deren nicht exakte Befolgung zum zwingenden Ausschluss des Angebotes führt. Auf der anderen Seite eröffnet das Vergaberecht dem Bieter erhebliche Spielräume bei der Interpretation der Vergabeunterlagen und der Kalkulation. Allerdings ist das Vergaberecht auch sehr schnelllebig und wird von den zahlreichen Vergabekammern und -senaten in Deutschland unterschiedlich interpretiert. Dem nicht genug, ändert der Gesetzgeber kaum eine andere für das Bauunternehmen relevante Materie so häufig wie das Vergaberecht.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieser Seminarreihe ist es, dass der Bieter das aktuelle Vergaberecht bezüglich der unten stehenden Themen fehlerfrei anwendet, Risiken erkennt und Chancen nutzt. Die die Vergabe durchführenden Architektur-/Ingenieurbüros sollen bei der Beratung der Auftraggeber die Spielräume des Vergaberechts erkennen und die Regeln im Sinne des Wettbewerbs anwenden können.</p>
<p> </p>
<p>Diesem Anliegen widmet sich die Seminarreihe, welche sich sehr kompakt und flexibel ausgewählten Fragen des Vergaberechts widmet. Dabei werden in einem Einführungsvortrag die Grundlagen zu einem Thema praxisgerecht erläutert und die Probleme in der Vergabepraxis aufgezeigt, welche zu Gerichtsprozessen und entsprechenden Urteilen geführt haben. Auf diese Weise gewinnen die Teilnehmer ein Verständnis für besonders, auch formal heikle Punkte in der Vergabepraxis und können ihre Fragen aus ihrer Berufspraxis mit einem sehr versierten Fachanwalt für Vergaberecht diskutieren.</p>
<p> </p>
<p>In Formaten von 1,5 Stunden können Sie sich jeweils an einem Freitagmorgen kurz und fokussiert online weiterbilden. Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein, können Sie die Aufzeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen und auf diese Weise die Weiterbildung flexibel gestalten, ganz wie es zu Ihren Terminen passt.</p>
Jan
24
6065
<p><strong>Einführung</strong></p>
<ul>
<li>aktuelles Regelwerk im Straßenbau</li>
<li>Straßenaufbau, Bauweisen, Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche</li>
<li>Anforderungen an Untergrund und Unterbau</li>
<li>Dimensionierung von Straßenkonstruktionen nach RStO 12</li>
</ul>
<p><strong>Planung und Ausführung von Asphaltarbeiten</strong></p>
<ul>
<li>Auswahl von geeignetem Asphaltmischgut</li>
<li>aktuelle Anforderungen zur Dauerhaftigkeit von Asphalt</li>
<li>Herstellung, Einbau und Qualitätssicherung</li>
</ul>
<p><strong>Abrechnung und Abnahme von Asphaltarbeiten</strong></p>
<ul>
<li>Prüfungen zur Qualitätssicherung</li>
<li>Anwendung von Abzugsregelungen am Beispiel</li>
</ul>
<p>Das Seminar befasst sich mit neusten Entwicklungen im Asphaltstraßenbau. Insbesondere wird die Umsetzung des aktuellen Regelwerkes anhand baupraktischer Erfahrungen vermittelt.</p>
Jan
25
Technik
Halle/Holleben
/ alternativ Online
6185
<ul>
<li>Baugrunduntersuchungen im Wasser- und Verkehrswegebau</li>
<li>geophysikalische Untersuchungsverfahren</li>
<li>Verknüpfung punktueller und flächenhafter Untersuchungsverfahren</li>
<li>Erarbeitung eines angepassten Baugrundmodells für verschiedene Vorhaben</li>
<li>kleiner Exkurs zum Ersatz der Boden- und Felsklassen in der neusten VOB/C durch Homogenbereiche und erste Auswirkungen auf die Spezialtiefbaupraxis</li>
<li>Pfahlgründungen, Baugrubenverbau und Unterfangungen mit dem Düsenstrahlverfahren (HDI) - gängige Verfahren, Vor- und Nachteile</li>
<li>Baugrundverbesserung in schlecht tragfähigen Böden</li>
<li>Überblick über vertikale Untergrundabdichtungsverfahren</li>
</ul>
<p>Mit einer umfassenden Erkundung und Beschreibung des Baugrundes lassen sich negative Überraschungen und Kostensteigerungen für ein Bauprojekt vermeiden. Das Baugrundgutachten bildet die Grundlage für die richtige und kostengünstigste Wahl, ob und wie Spezialtiefbaumaßnahmen erforderlich werden oder nicht.</p>
<p><br />
Das Seminar gibt einen Überblick über die wesentlichen Baugrund-Untersuchungsmethoden und zeigt auf, wie durch geeignete Verknüpfung punktueller und flächenhafter Untersuchungsverfahren ein verbessertes Baugrundmodell für die notwendigen Baumaßnahmen erarbeitet werden kann.</p>
<p><br />
In Abhängigkeit der jeweiligen Baugrundbedingungen werden die gängigen Spezialtiefbautechniken an praktischen Beispielen erläutert. Beispielhaft wird auf das Baugrundrisiko und Ausführungsfehler eingegangen. Es werden die Vor- und Nachteile verschiedener Spezialtiefbauverfahren aufgezeigt.</p>
Jan
26
Management
Dresden
/ alternativ Online
6229
<ul>
<li>Zweck und Merkmale einer ARGE</li>
<li>Rechtsform einer ARGE</li>
<li>Bietergemeinschaft als Vorgesellschaft</li>
<li>Arten einer ARGE</li>
<li>Organe der ARGE und deren Aufgaben</li>
<li>ARGE-Verträge</li>
<li>Beteiligungsverhältnis/Beistellpflichten</li>
<li>sonstiges zu ARGEN (Buchhaltung, Versicherung, Steuern usw.)</li>
<li>Praxisbeispiel BIEGE-, ARGE- und Dach-ARGE-Vertrag</li>
</ul>
<p>Die Umsetzung von Baumaßnahmen in einer Bau-ARGE bringt für Auftragnehmer und Auftraggeber viele Vorteile mit sich. Gleichzeitig erhöhen sich in der Regel der administrative Aufwand und das Haftungsrisiko für die Bauleistung. Als rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Gesellschaften sind neben einer vertraglichen Regelung zwischen den beteiligten Bauunternehmen jeweils auch viele baubetriebliche Abstimmungen vor, während und nach der Leistungserbringung erforderlich.</p>
<p> </p>
<p>Das Seminar behandelt dafür Grundlagen von Leistungs- und Dach-ARGEN sowie von Bietergemeinschaften als Vorgesellschaft. Weiterhin soll es helfen, das Wesen der Abwicklung einer ARGE sowie die daraus resultierenden Rechte und Pflichten der Gesellschafter zu verstehen. Die Ausführungen nehmen Bezug auf die empfohlenen ARGE-Musterverträge der Bauindustrie sowie auf viele Praxisbeispiele.</p>
Jan
26
6141
<ul>
<li>korrektes Führen des Bautagebuches während der Bauzeit</li>
<li>richtiges Umsetzen des Leistungsverzeichnisses und deren Dokumentation</li>
<li>Behinderungen, Bedenken, Verzögerungen</li>
<li>zusätzliche und geänderte Leistungen, Nachträge</li>
<li>die digitale Führung des Bautagebuchs</li>
<li>praktische Beispiele, Fragen und Diskussion<strong> </strong></li>
</ul>
<p>Bauleiter und Poliere sind für eine qualitäts- und termingerechte Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle verantwortlich. Gleichzeitig darf der wirtschaftliche Aspekt nich aus den Augen verloren werden. Die große Anzahl der zu koordinierenden Gewerke und der stetig wachsende Druck, die enge Terminplanung zur Fertigstellung einzuhalten, zwingen die Steuerung der Vorgänge effizient zu bearbeiten, zu organisieren und zu kontrollieren. „An den richtigen Stellen im Bautagebuch das Richtige eintragen“. Es soll aufgezeigt werden wie wichtig und im Endeffekt kostensparend eine gute Dokumentation ist, auch unter dem Aspekt während der laufenden Bauzeit entscheidende Dokumente für eine eventuelle Nachtragsforderung vorlegen zu können. Ziel ist es ebenfalls, den Seminarteilnehmern die Notwendigkeit der baubegleitenden Kontrolle darzustellen und somit die Abweichungen vom Bau-Soll zum Bau-Ist festzustellen.</p>
Jan
27
6165
<p><strong>1. Zweckmäßige Organisation von Microsoft Project und Erstellen einer Vorlage</strong><br />
<strong>2. Bauablaufplanung</strong></p>
<ul>
<li>Definition allgemeiner Projekteinstellungen</li>
<li>Zeit sparen beim Anlegen von Vorgängen und Meilensteinen</li>
<li>Ermittlung der Vorgangsdauern</li>
<li>sichere Vorgangsverknüpfung mit Blick auf mögliche Bauablaufstörungen</li>
<li>Anlegen geschützter Pufferzeiten für Schlechtwetter und Eigenstörungen</li>
<li>Anlegen von Vorgangseinschränkungen</li>
</ul>
<p><strong>3. Ressourcenplanung für Arbeitskräfte, Geräte und Material</strong></p>
<ul>
<li>Anlegen von Ressourcen mit MS Project und Excel</li>
<li>einfache Einsatzplanung für Arbeitskräfte, Großgeräte und Stoffe</li>
</ul>
<p><strong>4. Zuordnung und Auswertung der Gesamtkosten</strong></p>
<ul>
<li>Anlegen von Stammdaten für Ressourcenkosten</li>
<li>vereinfachte Zuordnung verbleibender Kosten</li>
<li>Daten für Kosten- und Zahlungspläne an Excel übergeben</li>
</ul>
<p><strong>5. Abschließende Prüfung und Ausdruck des Bauablaufplans</strong></p>
<ul>
<li>Kontrolle des Bauablaufplans</li>
<li>Hinweise zum Ausdruck</li>
</ul>
<p><strong>6. Tipps und Tricks zu MS Project</strong></p>
<p>Eine zweckmäßige Bauablaufplanung entscheidet nicht nur über den terminlichen Erfolg eines Bauprojektes, sondern auch über den Aufwand und Erfolg der später eventuell notwendig werdenden Dokumentation von Bauablaufstörungen. Oft zeigt sich jedoch, dass die von Bauunternehmen eingereichten Bauablaufpläne zwar mit hohem Aufwand erstellt wurden, letztlich aber für den Nachweis der Ursachen und Auswirkungen eines gestörten Bauablaufs nicht sehr zweckmäßig sind.<br />
<br />
Das Seminar vermittelt am eigenen EDV-Arbeitsplatz den effizienten, zeitsparenden Einsatz des Werkzeuges MS Project ebenso wie die zielorientierte Vorbereitung der späteren Anspruchssicherung auf der Baustelle – für Einsteiger und Profis.<br />
<br />
Profitieren Sie dabei von der mehr als 15-jährigen Erfahrung des Referenten mit mehr als 150 gestörten Bauabläufen und seinem Insiderwissen zu MS Project. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl kann der Referent auch individuelle Hilfestellung für Anfänger oder Spezialtipps für Profis geben. Jeder Teilnehmer erhält umfangreiche Seminarunterlagen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.</p>
Jan
27
6190
<p><strong> </strong><strong>vertiefen - trainieren - Sicherheit gewinnen - ausprobieren - experimentieren - auf dem neuesten Stand sein</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ausbilder/-in als Coach</strong> - Ausbildungsprozesse zielorientiert begleiten</li>
<li><strong>Kommunikationstraining für Ausbilder/-innen</strong> - Sicher vor und mit Auszubildenden reden</li>
<li><strong>Konflikte in der Ausbildung</strong> - Probleme sicher und souverän lösen</li>
<li><strong>Lernortkooperation-Gelingendes Zusammenwirken verschiedener Lernorte in der Praxis-</strong></li>
<li><strong>Aktive Ausbildungsmethoden</strong> - Handlungsorientierte Methoden trainieren</li>
<li><strong>Azubis zielorientiert beurteilen</strong> - Beurteilen, nicht verurteilen</li>
<li><strong>Recruiting-Workshop </strong>- Auszubildende zielorientiert finden, auswählen und binden</li>
<li><strong>Azubis führen und motivieren </strong>- Der sichere Umgang mit jungen Menschen</li>
<li><strong>Qualitätssichernde Ausbildung </strong>- Planung und Organisation leicht gemacht</li>
</ul>
<p>Ganz schön viel, was Mitarbeiter die für die Ausbildung verantwortlich sind und Ausbilder von heute so alles drauf haben müssen!<br />
Wo früher Fachwissen und Autorität des alleine reichten, braucht’s heute geballte Kompetenz in Sachen Ausbildungs-Management: Kenntnisse in Pädagogik, Methodik und Didaktik und nicht zuletzt die Beherrschung des großen Einmaleins der Führung sind gefordert, wenn Ausbildung in der Bauwirtschaft erfolgreich, bezahlbar und mit Lust statt so manches Mal mit Frust von statten gehen soll.</p>
<p>Dieses Seminar verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten der einvernehmlichen Einflussnahme auf Auszubildende und ihren Ausbildungserfolg. Es zeigt auf, warum gerade Jugendliche nicht nur den Fachmann in ihrem Ausbilder brauchen, sondern durchaus auch den Lehrer, Erzieher und guten Freund. Und, wenn’s sein muss, sogar den strengen und kompromisslosen Machthaber.</p>
<p>All denjenigen, die für nach Vorbildern suchende junge Menschen Vorbild und akzeptierte Führungskraft sein und somit bestmöglich ausbilden wollen, sei deshalb dieses Seminar empfohlen. Anhand von konkreten Fallbeispielen werden die Seminarinhalte veranschaulicht und ihre praktische Umsetzung im Alltag erörtert.</p>
Jan
28
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6230
<p><strong>Grundlagen</strong></p>
<ul>
<li>Bau-Soll</li>
<li>Nachtragsmanagement u. a. </li>
</ul>
<p><strong>Ursachen für Nachträge</strong></p>
<ul>
<li>die wichtigsten Ursachen für Nachträge</li>
</ul>
<p><strong>Strategien der Auftraggeber zur Vermeidung von Nachträgen</strong></p>
<ul>
<li>Wie schützt sich der Auftraggeber gegen Nachträge?</li>
</ul>
<p><strong>Wie gehen Bauunternehmen mit Nachträgen um?</strong></p>
<ul>
<li>eine Bestandsaufnahme des tatsächlichen Nachtragsmanagements in den Bauunternehmen</li>
</ul>
<p><strong>Anspruchsgrundlagen für Nachträge erkennen</strong></p>
<ul>
<li>die Basis für den Nachtragserfolg</li>
</ul>
<p><strong>Nachtragsangebote richtig stellen</strong></p>
<ul>
<li>Kalkulation</li>
<li>Angebotsaufbau</li>
<li>Angebotsstrategie usw.</li>
</ul>
<p><strong>Nachträge erfolgreich verhandeln</strong></p>
<ul>
<li>praxisbewährte Vorgehensweisen erfolgreicher Gesprächs- und Verhandlungsführung</li>
</ul>
<p>Tiefe Preise in Verbindung mit hohen Risiken kennzeichnen den Baumarkt, auch wenn die Baupreise etwas gestiegen sind. Es ist deshalb von existenzieller Bedeutung für Bauunternehmen, die Rechte aus dem Bauvertrag vollständig auszuschöpfen – also nichts zu verschenken. Nachträge spielen hierbei eine wesentliche Rolle.</p>
<p> </p>
<p>Im Seminar geht es um das Erkennen und Realisieren berechtigter Nachträge. Die Teilnehmer werden sensibilisiert, das Nachtragspotenzial zu identifizieren und zu nutzen. Dabei werden nicht nur die rechtlichen Aspekte, sondern insbesondere auch die Umsetzung von Nachtragsforderungen wie z. B. die Gestaltung von Spielräumen bei der Nachtragserstellung und der Verhandlung thematisiert. Im Ergebnis sollen die Teilnehmer besser in der Lage sein, Nachträge durchzusetzen und damit das Baustellenergebnis zu steigern.</p>
Jan
28
6848
<ul>
<li>die Preisaufklärung nach § 16d und § 15 VOB/A</li>
<li>Fallstricke</li>
<li>Erklärungsmöglichkeiten</li>
</ul>
<p>Die Vergabe öffentlicher Aufträge folgt strengen formalen Regeln, deren nicht exakte Befolgung zum zwingenden Ausschluss des Angebotes führt. Auf der anderen Seite eröffnet das Vergaberecht dem Bieter erhebliche Spielräume bei der Interpretation der Vergabeunterlagen und der Kalkulation. Allerdings ist das Vergaberecht auch sehr schnelllebig und wird von den zahlreichen Vergabekammern und -senaten in Deutschland unterschiedlich interpretiert. Dem nicht genug, ändert der Gesetzgeber kaum eine andere für das Bauunternehmen relevante Materie so häufig wie das Vergaberecht.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieser Seminarreihe ist es, dass der Bieter das aktuelle Vergaberecht bezüglich der unten stehenden Themen fehlerfrei anwendet, Risiken erkennt und Chancen nutzt. Die die Vergabe durchführenden Architektur-/Ingenieurbüros sollen bei der Beratung der Auftraggeber die Spielräume des Vergaberechts erkennen und die Regeln im Sinne des Wettbewerbs anwenden können.</p>
<p> </p>
<p>Diesem Anliegen widmet sich die Seminarreihe, welche sich sehr kompakt und flexibel ausgewählten Fragen des Vergaberechts widmet. Dabei werden in einem Einführungsvortrag die Grundlagen zu einem Thema praxisgerecht erläutert und die Probleme in der Vergabepraxis aufgezeigt, welche zu Gerichtsprozessen und entsprechenden Urteilen geführt haben. Auf diese Weise gewinnen die Teilnehmer ein Verständnis für besonders, auch formal heikle Punkte in der Vergabepraxis und können ihre Fragen aus ihrer Berufspraxis mit einem sehr versierten Fachanwalt für Vergaberecht diskutieren.</p>
<p> </p>
<p>In Formaten von 1,5 Stunden können Sie sich jeweils an einem Freitagmorgen kurz und fokussiert online weiterbilden. Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein, können Sie die Aufzeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen und auf diese Weise die Weiterbildung flexibel gestalten, ganz wie es zu Ihren Terminen passt.</p>
Jan
31
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6851
<ol>
<li>Zur Nachweisführung eines gestörten Bauablaufs
<ul>
<li>der unsubstantiierte Nachtrag</li>
<li>rechtliche Anforderungen an den Nachweis</li>
<li>baubetriebliche Methoden der Nachweisführung</li>
</ul>
</li>
<li>Vertragliches Bausoll: geplanter Bauablauf</li>
<li>Konstruktive Nachtragsleistungen: geänderter Bauablauf</li>
<li>Bauablaufstörungen: gestörter Bauablauf</li>
<li>Beschleunigungsmaßnahmen: beschleunigter Bauablauf</li>
<li>Tatsächliche Bauausführung: tatsächlicher Ist-Bauablauf</li>
<li>Die terminlichen Folgen gestörter Bauabläufe: Bauzeitänderungen</li>
<li>Die kostenmäßigen Folgen gestörter Bauabläufe: Mehrkosten
<ul>
<li>Leerkosten von Personen und Geräten während des gestörten Bauablaufs</li>
<li>Anspruchsgrundlagen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung</li>
<li>Beschleunigungskosten von Personen und Geräten während des beschleunigten Bauablaufs</li>
<li>Lohn- und Stoffpreisänderung während der Bauzeitverlängerung</li>
<li>Baustellengemeinkosten und allgemeine Geschäftskosten während der Bauzeitverlängerung</li>
<li>Zusammenstellung der Mehrkosten als Entschädigungsanspruch</li>
<li>Alternative Bewertung auf Grundlage des geänderten und tatsächlichen Personaleinsatzes</li>
</ul>
</li>
<li>Vereinfachte Anwendungsbeispiele für die Praxis
<ul>
<li>Mehrkostenberechnung bei Stillstand</li>
<li>Mehrkostenberechnung bei Leistungsminderung durch Behinderung</li>
<li>Mehrkostenberechnung bei Bauzeitverlängerung</li>
</ul>
</li>
<li>Streitlösung am Bau
<ul>
<li>Wirtschaftsmediation, Schlichtung, Adjudikation, Schiedsgutachten, Schiedsgericht</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Heute ist nahezu jeder Bauablauf gestört; darüber herrscht Einigkeit. Diese Einigkeit fehlt allerdings regelmäßig bei der Beurteilung, wer Störungen im Bauablauf zu vertreten hat und wie sich diese konkret ausgewirkt haben. Die Analyse gestörter Bauabläufe ist deshalb normalerweise dem baubetrieblichen Gutachter vorbehalten.<br />
<br />
In diesem Seminar soll jedoch eine Analysemethodik vorgestellt werden, die angewendet werden kann, um gestörte Bauabläufe konkret zu analysieren. Auch wenn diese Analyse nicht baubegleitend von den Beteiligten selbst ausgeführt werden kann, so soll durch dieses Seminar das Fachwissen vermittelt werden, wie ein Bauablauf zu dokumentieren ist und wie auf Störungen im Bauablauf reagiert werden kann. Für Auftraggeber ist es besonders wichtig, solche Forderungen von Auftragnehmern sachlich prüfen zu können. Für Auftragnehmer ist es besonders wichtig, die hohen rechtlichen Anforderungen an die Nachweisführung erfüllen zu können. An einem konkreten Beispiel wird dargestellt, wie die Forderungen aus gestörtem Bauablauf nachzuweisen sind und wie die entsprechende Prüfung solcher Forderungen zu erfolgen ist. Ziel des Seminares soll es sein, den am Bau Beteiligten ein Verständnis für die Probleme der Gegenseite zu vermitteln und eine gütliche, faire Einigung erreichen zu können.</p>
Feb
01
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6084
<ul>
<li>ATV, Vergütungsanspruch</li>
<li>fehlerhafte Ausschreibungsunterlagen</li>
<li>Sicherung von Vergütungsansprüchen</li>
<li>gemeinsames Aufmaß</li>
<li>formelle und inhaltliche Ansprüche an die Abrechnung</li>
<li>Soll-Ist-Vergleich</li>
<li>Verhalten im Umgang mit dem Auftraggeber</li>
<li>allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung einfacher Baugruben mit/ohne Aussparungen</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung von Leitungsgräben im Kanal- und Rohrleitungsbau</li>
<li>individuelle Fragen und Diskussion</li>
</ul>
<p><br />
<strong>Zum Seminar bitte die aktuelle VOB - Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen mitbringen.</strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Die Ursachen hoher Außenstände sind unter anderem auch im eigenen Unternehmen zu suchen. Je knapper die Baupreise kalkuliert werden, desto weniger können es sich die Bauunternehmen heute erlauben, oberflächlich oder gar fehlerhaft beim Aufmaß der Bauleistungen und bei der Abrechnung vorzugehen.</p>
<p> </p>
<p>Dieses Seminar ist vor allem praxisorientiert. Die Beispiele und Übungen sollen die Teilnehmer dazu befähigen, in der Zukunft möglichst fehlerfrei zu arbeiten und auch Nachtragspotenzial zu erkennen. Ziel des Seminares ist es, gerade für den Straßen-, Tief- und Kanalbauer, eine durchgängige Methodik der Abrechnung zu vermitteln und zu vertiefen. Das Werkzeug "Abrechnung" und "Kalkulation" fachgerecht zu dokumentieren und aufzubereiten wird anhand praktischer Beispiele aufgezeigt. Der Teilnehmer soll erkennen, wie wichtig die baubegleitende Abrechnung bis hin zur Schlussrechnung für den weiteren vertraglichen und wirtschaftlichen Ablauf der Baustelle ist und wie die Schnittstelle vom Kanalbau zum Straßenbau erfolgen muss.</p>
<p> </p>
<p>Dieser Grundkurs wird durch das Seminar <strong>„Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau - Aufbaukurs“ </strong>in Leipzig ergänzt. Das Seminar ist nicht Bestandteil des Grundkurses.</p>
Feb
01
6142
<p><strong>Gefährdungsbeurteilung in der Praxis</strong></p>
<ul>
<li>Rechtsgrundlagen, Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung</li>
<li>Aufbau der Gefährdungsbeurteilung</li>
<li>physische und psychische Belastungen</li>
<li>strukturierte Vorgehensweise, Richtige Dokumentation</li>
</ul>
<p><strong>Praxisübung </strong></p>
<ul>
<li>Die Teilnehmer erarbeiten Gefährdungsbeurteilungen für Gefährdungen, die am Arbeitsplatz bzw. bei der Nutzung von Arbeitsmitteln auftreten können, anhand von praxisbezogenen Beispielen</li>
</ul>
<p><strong>Rechtliche Aspekte</strong></p>
<ul>
<li>rechtssichere Vorgehensweise</li>
<li>Vorsatz, Fahrlässigkeit</li>
<li>Verantwortung und Haftung mit Fallbeispielen</li>
</ul>
<p><strong>Abschlussdiskussion</strong></p>
<p>Die neue Betriebssicherheitsverordnung erweitert und verschärft die Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung. Arbeitgeber sind zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet. Dieses Seminar vermittelt die praktische Vorgehensweise für die richtige Erstellung der Gefährdungsbeurteilung. Insbesondere die neuen Anforderungen, wie z.B. die Beurteilungen von psychischen Belastungen oder die Frage der regelmäßigen Aktualisierung, werden ausführlich behandelt.</p>
<p> </p>
<p>In diesem Seminar erlernen Sie eine praxisorientierte Methodik zur Erstellung der Gefährdungsanalyse. Neben dem Arbeitsschutzgesetz fließen dabei auch die Forderungen weiterer Arbeitsschutzvorschriften in die Analyse mit ein. Nach Abschluss des Seminars sind Sie in der Lage, die erforderlichen Beurteilungen in Ihrem Betrieb effektiv zu planen, kostengünstig durchzuführen und zu dokumentieren.</p>
Feb
02
Recht
Dresden
/ alternativ Online
6216
<ul>
<li>Was ist Baustellen- und Nachtragsmanagement?</li>
<li>Anspruchsgrundlagen für die Durchsetzung von Nachträgen </li>
<li>das Bau-Soll als Maßstab für Nachträge und Mängelansprüche</li>
<li>Verteilung der Aufgaben im Baustellen- und Nachtragsmanagement</li>
<li>Konfliktpotential aus Bauablaufstörungen und deren finanziellen Auswirkungen</li>
<li>Nachweiserfordernisse und Informationsfluss für die Nachtragsdurchsetzung</li>
<li>Welche Instrumente setzt der Polier ein und was ist wie zu dokumentieren?</li>
<li>zielgerichtete Kommunikation mit Architekten und Bauherren</li>
</ul>
<p>Der Polier besetzt als Führungskraft eine Schlüsselposition bei der Bauausführung. Niemand auf der Baustelle kennt Art und Umfang der ausgeführten Leistung und die Ausführungsbedingungen besser als er. Er trägt eine hohe Kostenverantwortung für die Arbeiten auf der Baustelle und muss wissen, welche Leistungen "nachtragsfähig" sind.<br />
<br />
Ziel des Baustellen- und Nachtragsmanagements ist eine Optimierung des Bauablaufes, das Erkennen von Problempotentialen sowie schnelles und rechtlich „korrektes" reagieren bei Störungen des Bauablaufes. Dazu ist die vertraglich geschuldete Leistung (Bau-Soll) unter Berücksichtigung der individuellen Realisierungsbedingungen fortwährend mit der tatsächlich ausgeführten Leistung (Bau-Ist) zu vergleichen. Hier setzt die Bedeutung einer zeitnahen und vollständigen Dokumentation am Ort des Geschehens durch denjenigen an, der die ausgeführte Leistung am besten kennt, den Polier.<br />
<br />
Im Seminar wird den Polieren vermittelt, welche Bedeutung das Baustellen- und Nachtragsmanagement für das Projektergebnis und damit für den Erfolg ihres Unternehmens hat. Es wird aufgezeigt, wie und warum Poliere dazu einen wichtigen Beitrag leisten können.</p>
Feb
03
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6085
<p><strong>in allen Teilen gleich</strong></p>
<ul>
<li>Zuordnung der Bauleistung in verschiedene LV-Positionen und Erkennen von Nachträgen</li>
</ul>
<p><strong>Teil 1: </strong><strong>Straßenbau</strong></p>
<ul>
<li>Abrechnung von ungebundenen Schichten (Frostschutz, Mineralgemisch) nach DIN 18315</li>
<li>Aufmaß verschiedener Flächen in Asphaltbauweise (Flächenzerlegung, Berechnung entlang Achsen, Vereinfachungen)</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung von Pflasterflächen (DIN 18318)</li>
<li>Abrechnung von Betonfahrbahnen</li>
</ul>
<p><strong>Teil 2: </strong><strong>Rohrleitungsbau</strong></p>
<ul>
<li>Aufmessen von Gräben nach DIN 4124 in verschiedenen Näherungsverfahren</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung von Grabenabschnitten mit mehrfacher Leitungsführung und Kabelleitungspaketen</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung von Baugruben mit schwierigen Geometrie</li>
</ul>
<p><strong>Teil 3: </strong><strong>Kanalbau</strong></p>
<ul>
<li>Aufmessen von Gräben nach EN 1610 in verschiedenen Näherungsverfahren</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung von Stufengräben bei unterschiedlichen Leitungstiefen</li>
<li>Abrechnung von Baugruben für runde und eckige Kanalbauwerke</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung von Baugruben mit schwierigen Geometrien</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Zum Seminar bitte die aktuelle VOB und Taschenrechner mitbringen.</strong></p>
<p> </p>
<p>Je knapper die Baupreise kalkuliert werden, desto weniger können es sich die Bauunternehmen heute erlauben, oberflächlich oder gar fehlerhaft beim Aufmaß der Bauleistungen und bei der Abrechnung gegenüber dem Bauherrn vorzugehen. Der Lehrgang ist vor allem praxisorientiert. Die Beispiele und Übungen sollen die Teilnehmer dazu befähigen, in der Zukunft möglichst fehlerfrei zu arbeiten und so die Vergütungsansprüche ihres Unternehmens sichern zu helfen. <br />
<br />
Bei den Teilnehmern sollte das Grundwissen zur Bauabrechnung vorhanden sein. Wir empfehlen daher die Teilnahme am Seminar <strong>„Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau - Grundkurs“</strong>. Das Seminar ist nicht Bestandteil des Aufbaukurses.</p>
Feb
04
6849
<ul>
<li>Nachfordern von Unterlagen und Preisangaben</li>
<li>teure Irrtümer</li>
<li>taktische Möglichkeiten</li>
<li>Was darf nachgefordert werden, was nicht?</li>
</ul>
<p>Die Vergabe öffentlicher Aufträge folgt strengen formalen Regeln, deren nicht exakte Befolgung zum zwingenden Ausschluss des Angebotes führt. Auf der anderen Seite eröffnet das Vergaberecht dem Bieter erhebliche Spielräume bei der Interpretation der Vergabeunterlagen und der Kalkulation. Allerdings ist das Vergaberecht auch sehr schnelllebig und wird von den zahlreichen Vergabekammern und -senaten in Deutschland unterschiedlich interpretiert. Dem nicht genug, ändert der Gesetzgeber kaum eine andere für das Bauunternehmen relevante Materie so häufig wie das Vergaberecht.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieser Seminarreihe ist es, dass der Bieter das aktuelle Vergaberecht bezüglich der unten stehenden Themen fehlerfrei anwendet, Risiken erkennt und Chancen nutzt. Die die Vergabe durchführenden Architektur-/Ingenieurbüros sollen bei der Beratung der Auftraggeber die Spielräume des Vergaberechts erkennen und die Regeln im Sinne des Wettbewerbs anwenden können.</p>
<p> </p>
<p>Diesem Anliegen widmet sich die Seminarreihe, welche sich sehr kompakt und flexibel ausgewählten Fragen des Vergaberechts widmet. Dabei werden in einem Einführungsvortrag die Grundlagen zu einem Thema praxisgerecht erläutert und die Probleme in der Vergabepraxis aufgezeigt, welche zu Gerichtsprozessen und entsprechenden Urteilen geführt haben. Auf diese Weise gewinnen die Teilnehmer ein Verständnis für besonders, auch formal heikle Punkte in der Vergabepraxis und können ihre Fragen aus ihrer Berufspraxis mit einem sehr versierten Fachanwalt für Vergaberecht diskutieren.</p>
<p> </p>
<p>In Formaten von 1,5 Stunden können Sie sich jeweils an einem Freitagmorgen kurz und fokussiert online weiterbilden. Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein, können Sie die Aufzeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen und auf diese Weise die Weiterbildung flexibel gestalten, ganz wie es zu Ihren Terminen passt.</p>
Feb
07
6441
<ul>
<li>Grundlagen des Straßen- und Verkehrsrechts (Straßenverkehrsordnung)</li>
<li>Zivilrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht</li>
<li>Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)</li>
<li>zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97) Teil A, B, C</li>
<li>Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)</li>
<li>Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum, Inhalt eines Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, bauliche Leitelemente)</li>
<li>Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer Dauer </li>
<li>Arbeitssicherheit, Umweltschutz</li>
</ul>
<p>Nach dem allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 19/1999 des Bundesministeriums für Verkehrs-, Bau- und Wohnungswesen haben Bauunternehmen, welche im Bereich von Bundesfernstraßen und Autobahnen Bauleistungen erbringen, die Verantwortlichen zu schulen. Die Qualifikation ist bereits bei Angebotsabgabe durch den Bieter nachzuweisen.</p>
<p> </p>
<p>Das Seminar vermittelt notwendige Kenntnisse zu den Forderungen der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95) sowie den zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten für Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-St. 97).</p>
<p> </p>
<p>Die Teilnehmer erhalten den geforderten Qualifikationsnachweis für die Baustellensicherung an allen Straßen inklusive Autobahnen für Arbeiten von kürzerer und längerer Dauer.</p>
<p> </p>
<p><strong>Eintagesseminar</strong></p>
<ul>
<li>Bundesfernstraßen, innerörtliche Straßen und Landstraßen (Arbeiten von kürzerer und längerer Dauer)</li>
</ul>
Feb
07
6442
<ul>
<li>Grundlagen des Straßen- und Verkehrsrechts (Straßenverkehrsordnung)</li>
<li>Zivilrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht</li>
<li>Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)</li>
<li>zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97) Teil A, B, C, D</li>
<li>Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)</li>
<li>Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum, Inhalt eines Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, bauliche Leitelemente)</li>
<li>Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer Dauer </li>
<li>Arbeitssicherheit, Umweltschutz</li>
</ul>
<p>Jeder an Baumaßnahmen Beteiligte muss seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Laut RSA 95 obliegt sie demjenigen, „der im öffentlichen Straßenraum Arbeiten ausführt oder ausführen lässt.“ Dabei ist der aktuelle Nachweis über die Schulung der Verantwortlichen zur Verkehrssicherung an Baustellen bereits bei Angebotsabgabe durch den Bieter zu erbringen. Dies geht aus dem allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 19/1999 des Bundesministeriums für Verkehrs-, Bau- und Wohnungswesen hervor, in dem es heißt: "Bauunternehmen, welche im Bereich von Bundesfernstraßen bzw. Autobahnen Bauleistungen erbringen, haben die Verantwortlichen zu schulen."</p>
<p><br />
Das eintägige bzw. zweitägige Seminar vermittelt die Anforderungen des MVAS (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen). Die Teilnehmer erhalten den geforderten Qualifikationsnachweis für die Baustellensicherung an innerörtlichen Straßen und Landstraßen (eintägig) oder an allen Straßen inklusive Autobahn (zweitägig) für Arbeiten von kürzerer und längerer Dauer.</p>
<p> </p>
<p><strong>Hinweis: </strong>Das Seminar kann auch nach individueller Absprache zu Inhalten und Terminen für mind. 10 TN als Inhouse-Schulung durchgeführt werden. </p>
Feb
08
6388
<p><strong>Eintagesseminar - Bundesfernstraßen, innerörtliche Straßen und Landstraßen (Baustellen von kürzerer und längerer Dauer)</strong></p>
<ul>
<li>Grundlagen des Straßen- und Verkehrsrechts (Straßenverkehrsordnung)</li>
<li>Zivilrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht</li>
<li>Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 1995)</li>
<li>zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 1997 Teile A, B, C, D)</li>
<li>Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)</li>
<li>Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum, Inhalt eines Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, bauliche Leitelemente)</li>
<li>Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer Dauer </li>
<li>Arbeitssicherheit und Umweltschutz</li>
</ul>
<p>Jeder an Baumaßnahmen Beteiligte muss seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Laut RSA 95 obliegt sie demjenigen, „der im öffentlichen Straßenraum Arbeiten ausführt oder ausführen lässt.“ Dabei ist der aktuelle Nachweis über die Schulung der Verantwortlichen zur Verkehrssicherung an Baustellen bereits bei Angebotsabgabe durch den Bieter zu erbringen. Dies geht aus dem allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 19/1999 des Bundesministeriums für Verkehrs-, Bau- und Wohnungswesen hervor, in dem es heißt: "Bauunternehmen, welche im Bereich von Bundesfernstraßen bzw. Autobahnen Bauleistungen erbringen, haben die Verantwortlichen zu schulen."<br />
<br />
Das eintägige Seminar vermittelt die Anforderungen des MVAS (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen). Die Teilnehmer erhalten den geforderten Qualifikationsnachweis für die Baustellensicherung an allen Straßen für Arbeiten von kürzerer und längerer Dauer.<br />
<br />
Hinweis: Das Seminar kann auch nach individueller Absprache zu Inhalten und Terminen für mind. 10 TN als Inhouse-Schulung durchgeführt werden.<br />
</p>
Feb
08
Technik
Halle/Holleben
/ alternativ Online
6392
<p><strong>Inhalte Tag 1 / MVAS Grundlagen (08.02.2022)</strong></p>
<ul>
<li>Rechtliche Grundlagen (Straßen- und Verkehrsrecht, Zivil-und Vertragsrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeiten)</li>
<li>Begriffsbestimmungen</li>
<li>Planung und Durchführung von Arbeitsstellen</li>
<li>Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen</li>
<li>Schutzeinrichtungen</li>
<li>rund um die Arbeitssicherheit</li>
<li>wesentliches zur Verkehrsführung</li>
<li>Arbeitsstellen von kürzerer Dauer</li>
<li>die Regelpläne nach RSA</li>
</ul>
<p><strong>Inhalte Tag 2 / MVAS Aufbau (09.02.2022)</strong></p>
<ul>
<li>Straßen- und Verkehrsrecht</li>
<li>Zivilrecht</li>
<li>Strafrecht</li>
<li>Ordnungswidrigkeitsrecht</li>
<li>Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen Teil A; B; C; D</li>
<li>Richtlinie für die Markierung von Straßen</li>
<li>Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Straßen</li>
<li>Richtlinien für Umleitungsbeschilderung</li>
<li>Richtlinien für Lichtsignalanlagen</li>
<li>Arbeitssicherheit und Unfallverhütung</li>
<li>Umweltschutz</li>
<li>zum Abschluss des Seminares wird eine Multiple-Choice-Prüfung abgelegt. Diese ist für die Erlangung des Zertifikates vorgeschrieben.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Sie müssen als ausführendes Unternehmen die Eignung und Qualifikation nachweisen, die für eine fachgerechte Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen notwendig ist. Hierzu gibt es eine Vielzahl an zu beachtenden Rechtsvorschriften, welchen die Absicherung von Arbeitsstellen im Verkehrsbereich regeln. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass eine Baustelle im öffentlichen Bereich einerseits eine Gefahrenquelle für die Verkehrsteilnehmer darstellt und andererseits für die Baustellenmitarbeiter/innen vom öffentlichen Verkehr eine Gefahr ausgeht.<br />
Die Schulung richtet sich an Aufsichtspersonen, Verantwortliche und Mitarbeiter, die Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betreuen.</p>
<p><strong>Tag 1 (08.02.2022) MVAS Grundlagen</strong>: grundlegendes Fachwissen zur Planung, Durchführung und Kontrolle von Sicherungsmaßnahmen an<strong> innerörtlichen Straßen und Landstraßen.<br />
Gebühr Tag 1: 260,- / 195,-*€uro</strong></p>
<p><strong>Tag 2 (09.02.2022) MVAS Aufbau: </strong>vertieftes Wissen zu den Themen Planung, Durchführung und Kontrolle von Sicherungsmaßnahmen der Arbeitsstelle sowie RSA Teil D Absicherung von Arbeitsstellen an <strong>Bundesautobahnen</strong>. Sie werden Fehler in der Absicherung erkennen und sind in der Lage die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung der Fehler zu ergreifen. </p>
<p>Die Teilnehmer erhalten den geforderten Qualifikationsnachweis für die Baustellensicherung an allen Straßen (innerorts, Landstraße) (nach Tag 1); inklusive Autobahn für Arbeiten von kürzerer und längerer Dauer (nach Tag 2)</p>
<p><strong>Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie Tag 1 und / oder Tag 2 buchen möchten!</strong></p>
<p> </p>
<p><strong>Hinweis:</strong> Das Seminar kann auch nach individueller Absprache zu Inhalten und Terminen für mind. 10 TN als Inhouse-Schulung durchgeführt werden. </p>
Feb
09
Recht
Leipzig
/ alternativ Online
6218
<ul>
<li>Prüfungs- und Bedenkenhinweispflicht</li>
<li>Baubehinderung</li>
<li>Kündigung des Bauvertrages</li>
<li>Abnahme in ihren verschiedenen Ausprägungen</li>
<li>Nachträge</li>
<li>Mengenänderungen</li>
<li>Sicherheitsleistung</li>
<li>Mängelansprüche</li>
<li>Abrechnung</li>
</ul>
<p>Bauleitern, und allen anderen, die auf der Baustelle Verantwortung tragen, ist es nicht hinreichend bewusst, dass sie über umfassende und fundierte VOB-Kenntnisse verfügen müssen. Anders ist es schlichtweg nicht möglich, den sich stellenden Aufgaben gewachsen zu sein und die Baustelle zu betreuen, ohne ein eigenes Haftungsrisiko einzugehen. Fundierte Rechtskenntnisse sind nicht nur bei den Grundlagen, etwa der Anmeldung von Bedenken oder der Behinderungsanzeige notwendig, sondern auch bei alltäglichen Fragestellungen, insbesondere bei der Abfassung der erforderlichen Schreiben.</p>
<p> <br />
Das Seminar wird den Teilnehmern ein praxisbezogenes Wissen vermitteln, mit dem die Bauverantwortlichen auf der Baustelle täglich umgehen können. Es soll die Lücken zwischen technischem Fachwissen und erforderlichen Rechtskenntnissen schließen. Anhand einer Vielzahl von praktischen Beispielen werden die Problemfälle exemplarisch durchgegangen und Lösungen angeboten, bei denen nicht die Theorie, sondern der praktische Nutzen im Vordergrund steht.</p>
<p> </p>
<p>Der Schwerpunkt liegt auf den neuesten Entwicklungen im Baurecht, die insbesondere durch die aktuelle Rechtsprechung und die Änderungen durch den Gesetzgeber geprägt sind.</p>
Feb
10
6162
<ul>
<li>Festlegungen in der Betontechnik, Aufbau, Inhalt und Struktur der Betonnormen DIN EN 1992, DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN EN 13670/DIN 1045-2</li>
<li>Regelungen für die Betonausgangsstoffe</li>
<li>Expositionsklassen / Festigkeitsklassen</li>
<li>Bestellen und Abnahme von Transportbeton</li>
<li>Bauausführung - Regelung der Überwachung von Baustellen der Überwachungsklassen 2 und 3</li>
<li>Herstellen, Transportieren, Fördern und Verarbeiten des Betons</li>
<li>Prüfung von Beton – Frischbetonprüfung / Festbetonprüfung</li>
<li>Nachbehandeln</li>
<li>Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit</li>
</ul>
<p>Die Regelwerke im Betonbau (DIN EN 1992, EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN EN 13670/DIN 1045-3) entwickeln sich ständig weiter und erfordern eine hohe Qualifikation der Beschäftigten auf Betonbaustellen. Der Lehrgang zeigt praxisbezogen die notwendigen Maßnahmen zur fachgerechten Arbeit mit Beton und hilft, Mängel zu vermeiden.</p>
<p><br />
Gemäß DIN 1045-2:2008, Abschnitt 9.6.1 müssen Führungskräfte und maßgebliches Fachpersonal für Betonherstellung, -transport und Produktionskontrolle in Abständen von höchstens drei Jahren eine Schulung auf dem Gebiet des Betonbaus nachweisen. Gemäß DIN 1045-3:2008, Anhang B. 1 müssen auch Fachkräfte für den Einbau von Beton der Überwachungsklassen 2 und 3 in Abständen von höchstens drei Jahren eine Schulung auf dem Gebiet des Betonbaus nachweisen. Die Teilnehmer erhalten einen Schulungsnachweis (ÜK2 / ÜK3).</p>
Feb
10
Management
Halle/Holleben
6179
<ul>
<li>die Grundregeln des Feedback-Gebens und -Nehmens</li>
<li>Wie geht loben und warum sollten Sie das tun?</li>
<li>Kritik als Chance auf Veränderung und was Sie dabei beachten sollten.</li>
<li>Feedbackgespräche als Instrument der Personalentwicklung</li>
<li>Anwendung der Methoden und Techniken auf Praxisbeispiele der Teilnehmer/innen</li>
</ul>
<p>Nicht gemeckert ist genug gelobt?!</p>
<p><br />
Dass Mitarbeiter sich um gute Leistungen bemühen erscheint uns selbstverständlich. Oft ärgern wir uns dagegen über mangelnde Motivation und noch mehr, wenn Mitarbeiter Fehler machen, deren Konsequenzen unter Umständen wir zu tragen haben.</p>
<p> </p>
<p><strong>Zeitnahes Feedback</strong> an Ihre Mitarbeiter erfüllt an dieser Stelle gleich mehrere wichtige Funktionen:</p>
<ul style="list-style-type:circle">
<li>konstruktive Kritik bietet immer eine Chance zur Klärung bzw. zur persönlichen wie fachlichen Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter</li>
<li>bewusst eingesetztes Lob befriedigt unser aller Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung unserer Leistung und trägt damit maßgeblich zur Motivation und Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter bei</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Regelmäßige Feedbackgespräche als </strong>gezielt eingesetztes<strong> Instrument Ihrer Führungstätigkeit</strong> erleichtern Ihnen einerseits die Beurteilung Ihrer Mitarbeiter bzgl. individuell formulierter Ziele und basierend darauf die Auswahl bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote. Zum Anderen zeugen sie von ernsthaftem Interesse und Wertschätzung und stärken so die Motivation und die Bindung Ihrer Mitarbeiter an das Unternehmen. In Zeiten ausgeprägten Fachkräftemangels ein durchaus wertvoller „Nebeneffekt“ .</p>
<p> </p>
<p>Auf Grundlage Ihrer Praxisbeispiele üben und probieren Sie im Seminar, wie Lob und Kritik sinnvoll und annehmbar formuliert werden kann und wie Feedbackgespräche als wertvolles Führungsinstrument in Ihrem beruflichen Alltag integrierbar sind.</p>
<p> </p>
<p><strong>Bitte beachten Sie</strong>: Modul 3 ist ein Aufbau-Modul und profitiert von den Basiskompetenzen aus Modul 1 & 2. Die Teilnahme an Modul 1 & 2 ist nicht verpflichtend aber empfohlen.</p>
Feb
10
Recht
Chemnitz
/ alternativ Online
6219
<p><strong>1. Begriffe mit Bezug zur Abnahme</strong></p>
<ul>
<li>Teilabnahme, Technische Abnahme, Zustandsfeststellung, Gesamtabnahme</li>
</ul>
<p><strong>2. Arten der Abnahme nach § 12 VOB/B und § 640 BGB</strong></p>
<ul>
<li>Wörtliche Abnahme</li>
<li>Förmliche Abnahme</li>
<li>Konkludente Abnahme</li>
<li>Fiktive Abnahme</li>
</ul>
<p><strong>3. Abnahmeregelungen im Verhältnis Bauherr – Auftragnehmer - Nachunternehmer</strong></p>
<p><strong>4. Das Abnahmeprotokoll</strong></p>
<ul>
<li>Form</li>
<li>Inhalt</li>
<li>Mängelvorbehalte</li>
<li>Vertragsstrafenvorbehalt</li>
<li>Fristen zur Mangelbeseitigung</li>
<li>Fehlerquelle Gewährleistungsfristen</li>
<li>Unterschriftsverweigerung des Auftragnehmers - Folgen?</li>
<li>Unterschrift des Auftragnehmers als Anerkenntnis der Mängel?</li>
</ul>
<p><strong>5. Verweigerung der Abnahme und Folgen unberechtigter Abnahmeverweigerung</strong></p>
<ul>
<li>Handlungsmöglichkeiten bei einer Abnahmeverweigerung beim Bauvertrag gem. § 650g BGB</li>
<li><strong>6. Der Umgang mit Mängeln vor der Abnahme</strong></li>
<li>Mangelanzeige, Fristsetzung, Kündigung</li>
</ul>
<p><strong>7. Die Mängelrechte nach der Abnahme</strong></p>
<ul>
<li>Mangelbeseitigung</li>
<li>Schadensersatz</li>
<li>Minderung</li>
<li>Rücktritt vom Vertrag</li>
<li><strong>8. Die Verjährung der Mängelansprüche</strong></li>
</ul>
<p><strong>9. Die Abrechnung des Bauvertrages</strong></p>
<ul>
<li>Begrifflichkeiten: Abschlagsrechnung, Schlussrechnung, Fälligkeit, Mahnung, Verzug</li>
<li>Schlusszahlungserklärung</li>
</ul>
<p><strong>10. Sicherheiten</strong></p>
<ul>
<li>Vertragserfüllungssicherheit</li>
<li>Mängelsicherheit</li>
<li>Höhe der Sicherheit</li>
<li>Rückgabe der Sicherheit</li>
</ul>
<p>Nach dem Vertragsabschluss ist die Abnahme die wichtigste rechtsgeschäftliche Erklärung mit weitreichenden Folgen. Die Gefahr für zufälligen Untergang und Beschädigung geht auf den Auftraggeber über, die Gewährleistungsfrist beginnt, die Beweislast für die Mangelhaftigkeit liegt ab dann beim Auftraggeber und die Abnahme ist Voraussetzung für die Fälligkeit der Schlussrechnung. Ziel des Seminares ist es, dass die Teilnehmer die unterschiedlichen Abnahmeformen nach BGB und VOB/B sicher beherrschen, sich richtig – auch in Konfliktsituationen – bei der Abnahme verhalten, die Rechte im Abnahmeprotokoll sichern und Fehler vermeiden.</p>
<p>Des Weiteren werden die Mängelrechte aus dem BGB und der VOB/B vor und nach der Abnahme im Seminar ausführlich behandelt. Hier ist das Ziel die sichere Anwendung der Mängelrechte vor und nach der Abnahme und die Durchsetzung bzw. Abwehr von Mängelansprüchen. Ein weiteres Ziel des Seminares ist die richtige Aufstellung und Durchsetzung von Abschlags- und Schlussrechnung und der Umgang mit Sicherheiten.</p>
Feb
10
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6121
<ul>
<li>Aufgaben der am Projekt Beteiligten bei der Kostenplanung nach DIN 276; Berücksichtigung der HOAI 2013 i. V. m. DIN 276 alter und neuer Fassung</li>
<li>Rechtsvorschriften und technische Regelwerke in Bezug zur Kostenplanung; BauGB/LBO, BGB, DIN 277 (Überblick), WoFlV, VOB, STLB-Bau/GAEB</li>
<li>Gegenüberstellung und Erläuterung der DIN 276 alter und neuer Fassung; Grundsätze, Begriffe, Kostengliederung, Einbindung der Ingenieurbauwerke</li>
<li>Gegenüberstellung und Erläuterung der DIN 277 alter und neuer Fassung; Grundsätze, Begriffe, Bezugseinheiten der Kostenplanung und Kennwerte</li>
<li>Verfahren der Kostenermittlung und geeignete Kostenkennwerte; Berücksichtigung geänderter Anforderungen an die Kostenermittlung</li>
<li>Kostenkontrolle und Kostensteuerung, Umgang mit Planungsänderungen; Strukturen, Änderungsmanagement, Soll-Ist-Vergleich, Bewertung, Prognose</li>
<li>Rechtsgrundlagen zur Kostenplanung, Empfehlungen zum Leistungsbild; Beschaffenheitsvereinbarung, Haftung, Märchen von den Kostentoleranzen</li>
</ul>
<p>Zu den Berufsaufgaben der Architekten gehört die wirtschaftliche Planung von Gebäuden und Innenräumen sowie von Freianlagen. Darunter sind unter anderem die Ermittlung und Kontrolle der Baukosten zu verstehen.</p>
<p> </p>
<p>Grundlage der Kostenplanung war in den letzten 10 Jahren die DIN 276-1:2008-12, Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau. Sie wurde zum Dezember 2018 aktualisiert und enthält zahlreiche Neuerungen.</p>
<p> </p>
<p>Die Kostenplanung des Architekten steht seit jeher im Zusammenhang mit zahlreichen Rechtsvorschriften und technischen Regelwerken. Auch davon sind in den letzten Jahren zum Teil mehrere novelliert worden. Von besonderer Bedeutung sind die HOAI 2021, die DIN 277:2021-08 und im Jahr 2018 das Vertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch, welches als Grundlage für Architekten- und Ingenieurverträge dient.</p>
<p> </p>
<p>Die Aufgaben der Kostenplanung nach DIN 276, insbesondere in der neuen Fassung, entsprechen weitgehend, aber nicht vollständig den Teilleistungen der HOAI. Diese Unterschiede sind für Auftraggeber wie Auftragnehmer relevant und müssen im Vorfeld der Beauftragung geregelt werden.</p>
Feb
11
6497
<ul>
<li>Bauzeit-und Bauablaufplanung im Bau-SOLL</li>
<li>Ausführungsfristen / Berechnung von Fristen</li>
<li>Bauzeit im Angebotsstadium</li>
<li>Entscheidende Elemente für eine erfolgreiche Angebotskalkulation</li>
<li>Checkliste Bau-SOLL</li>
<li>Die Erstellung des SOLL-Bauzeitenplan</li>
<li>Struktur eines Bauzeitenplans als Balkenplan</li>
<li>Fortschreibung von Bauzeitenplänen/baubetriebliche Darstellung von Bauablaufänderungen</li>
</ul>
<p>Bauabläufe basieren selbstverständlich auf dem Erfahrungsschatz von Bauleiter und Arbeitsvorbereiter. Allerdings gilt es die Vorgaben und Eckpfeiler der Verdingungsunterlagen in den Soll-Bauzeitenplan einzupflegen.</p>
<p> </p>
<p>Die Struktur und Geschwindigkeiten der Teilleistungen des Vertrages sind bei einem baubetrieblich fachgerechten Soll-Bauzeitenplan jedoch nicht auf Grundlage einer Einschätzung vorzunehmen. Der Soll-Bauzeitenplan ist ein Spiegelbild der Auftragskalkulation. Denn bereits hier sind die auf Erfahrung basierenden zeitlichen Bewertungen erfolgt.</p>
Feb
11
6850
<ul>
<li>Aufhebung der Ausschreibung wegen Budgetüberschreitung</li>
<li>Rechte des Bieters</li>
</ul>
<p>Die Vergabe öffentlicher Aufträge folgt strengen formalen Regeln, deren nicht exakte Befolgung zum zwingenden Ausschluss des Angebotes führt. Auf der anderen Seite eröffnet das Vergaberecht dem Bieter erhebliche Spielräume bei der Interpretation der Vergabeunterlagen und der Kalkulation. Allerdings ist das Vergaberecht auch sehr schnelllebig und wird von den zahlreichen Vergabekammern und -senaten in Deutschland unterschiedlich interpretiert. Dem nicht genug, ändert der Gesetzgeber kaum eine andere für das Bauunternehmen relevante Materie so häufig wie das Vergaberecht.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieser Seminarreihe ist es, dass der Bieter das aktuelle Vergaberecht bezüglich der unten stehenden Themen fehlerfrei anwendet, Risiken erkennt und Chancen nutzt. Die die Vergabe durchführenden Architektur-/Ingenieurbüros sollen bei der Beratung der Auftraggeber die Spielräume des Vergaberechts erkennen und die Regeln im Sinne des Wettbewerbs anwenden können.</p>
<p> </p>
<p>Diesem Anliegen widmet sich die Seminarreihe, welche sich sehr kompakt und flexibel ausgewählten Fragen des Vergaberechts widmet. Dabei werden in einem Einführungsvortrag die Grundlagen zu einem Thema praxisgerecht erläutert und die Probleme in der Vergabepraxis aufgezeigt, welche zu Gerichtsprozessen und entsprechenden Urteilen geführt haben. Auf diese Weise gewinnen die Teilnehmer ein Verständnis für besonders, auch formal heikle Punkte in der Vergabepraxis und können ihre Fragen aus ihrer Berufspraxis mit einem sehr versierten Fachanwalt für Vergaberecht diskutieren.</p>
<p> </p>
<p>In Formaten von 1,5 Stunden können Sie sich jeweils an einem Freitagmorgen kurz und fokussiert online weiterbilden. Sollte Ihnen ein Termin ungelegen sein, können Sie die Aufzeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen und auf diese Weise die Weiterbildung flexibel gestalten, ganz wie es zu Ihren Terminen passt.</p>
Feb
16
6167
<ul>
<li>Grundlagen der Gestaltung und Planungshinweise </li>
<li>Sanierung von Parkhäusern und Tiefgaragen am konkreten Beispiel</li>
<li>Feststellen des Bauzustandes (IST-Zustand)</li>
<li>Erstellen des Instandsetzungskonzeptes </li>
<li>Überwachung und Ausführung unter besonderer Beachtung von Fugenausbildung, Rissbildung und Oberflächenschutzsystemen</li>
</ul>
<p>Parkhäuser und Tiefgaragen unterliegen einer ständigen hohen Belastung durch Witterung, Verkehrslasten und chemische Angriffe. Trotz einer intensiven Wartung lässt sich eine Sanierung jedoch nicht immer vermeiden.</p>
<p> </p>
<p>Im Seminar wird an konkreten Beispielen der Weg einer fachgerechten Sanierung von der Bauzustandsanalyse über das Instandsetzungskonzept bis zur Ausführung und Überwachung dargestellt. Dabei wird besonders auf Fehler eingegangen bzw. Handlungsorientierungen vermittelt.</p>
Feb
18
6498
<ul>
<li>Verzögerungen bei der Bauausführung</li>
<li>Dokumentation des Bauablaufes</li>
<li>Anzeigewesen und Baustellendokumentation</li>
<li>§5 Abs. 3 VOB/ B Abhilfeaufforderung</li>
<li>§6 VOB/ B Behinderung und Unterbrechung der Ausführung</li>
<li>§4 Abs. 3 VOB/ B Bedenken der Ausführung</li>
</ul>
<p>Oftmals schrecken Auftragnehmer vor einer Behinderungsanzeige zurück, da man sich mit dem Auftraggeber nicht “auf Kriegsfuß” stellen wolle. Dabei hat die Behinderungsanzeige unterschiedliche Bedeutung. Sie entwickelt nicht nur eine Schutzfunktion für den Auftragnehmer, sie hat auch eine Informations- und Warnfunktion für den Auftraggeber und entspricht somit dem Grundgedanken des Kooperationsvertrages.</p>
<p> </p>
<p>Weiterhin hat der Auftraggeber das Recht, Abhilfe zu verlangen, sofern dieser der Ansicht ist, dass die zeitliche Entwicklung der Bauleistung Verzug erwarten lässt.</p>
Feb
22
6264
<ul>
<li>Schriftverkehr des Bauleiters</li>
<li>Bedeutung der Dokumentation und Nachweisführung des Bauablaufes für Vergütungsansprüche</li>
<li>Bedenkenmitteilungen, Behinderungsanzeigen</li>
<li>Nachträge und Mehrkostenankündigungen</li>
<li>Aufmaß und Abrechnung</li>
<li>Abschlagsrechnungen/ Schlussrechnung</li>
<li>Verpflichtung des AG zur Sicherheitsleistung, § 650 f BGB (früher § 648 a BGB)</li>
<li>Nachträge unter Berücksichtigung der VOB/B</li>
<li>Verfahren bei Streitigkeiten – aktuelle Rechtssprechungen</li>
</ul>
<p>Die formalen und rechtlichen Anforderungen an die Auftragnehmer steigen stetig. Gleichzeitig wachsen auch die Qualitätsanforderungen und der Kostendruck. Das Seminar befasst sich mit den wichtigsten Vorgaben des Baurechts vom Vertragsschluss über den wichtigsten VOB/B-Schriftverkehr bis hin zur Abrechnung. Die Teilnehmer erhalten dabei zahlreiche vertiefende Tipps und Tricks für die tägliche Praxis auf der Grundlage der VOB/ B.</p>
Feb
23
6086
<p><strong>Mindestbeitrag Berufsbildung</strong></p>
<p><strong>Die Tarifrente Bau seit 01.01.2016</strong></p>
<ul>
<li>Für wen gilt die Tarifrente Bau?</li>
</ul>
<p><strong>Sozialkassenbeiträge</strong></p>
<ul>
<li>Wer ist beitragspflichtig und wie sind die Daten zu melden?</li>
<li>Mindestlohn in der Bauwirtschaft</li>
</ul>
<p><strong>Urlaub für gewerbliche Arbeitnehmer im Baugewerbe </strong> </p>
<ul>
<li>spezielle, auf die besondere Situation von Arbeitnehmern der Bauwirtschaft abgestimmte Regelung</li>
<li>Mindesturlaubsvergütung für Zeiten von Arbeitsausfällen ohne Lohnanspruch bei Krankheit und Bezug von Saison-Kug</li>
</ul>
<p><strong>Berufsbildung</strong></p>
<ul>
<li>die Förderung der betrieblichen sowie überbetrieblichen Ausbildung und die Urlaubsregelung gewerblicher Arbeitnehmer im Auslernjahr</li>
</ul>
<p><strong>Online Anwendung</strong></p>
<ul>
<li>das Bau-Portal: SOK@-BAU Online</li>
</ul>
<p><strong>Sicherungskonten</strong></p>
<ul>
<li>kostengünstige Absicherung von Guthaben aus Arbeitszeitkonten</li>
</ul>
<p>Das Seminar vermittelt Informationen zum Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft und erläutert dessen Aufgaben und Leistungen durch Mitarbeiter von SOKA-BAU. Dazu gehört auch die Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft durch Leistungen der Agentur für Arbeit.</p>
<p> </p>
<p>Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen im Seminar vorzutragen, können diese aber auch gern bereits vorab per E-Mail unter info@bauakademie-sachsen.de einreichen. Ihre Fragen werden dann im Seminar diskutiert und beantwortet.</p>
Feb
25
6500
<ul>
<li>Mengenänderungen und Vergütungsanpassungen</li>
<li>Vertragstypen</li>
<li>Die durchdachte Kalkulation und deren Dokumentation</li>
<li>Mengenänderungen im Hauptvertag § 2 Abs. 3 VOB/B</li>
<li>Ausgleichsberechnung</li>
</ul>
<p>Grundlage eines Einheitspreises sind im Zuge der Angebotserstellung die ausgeschriebenen Vordermengen je Leistungsposition. Auf Basis der geforderten Vertragsleistung erfolgt die Kalkulation, welche sich in Form von Einheitspreisen darstellt.</p>
<p> </p>
<p>Die Vergütung erfolgt auf Basis dieser Einheitspreise in Verbindung zu den Abrechnungsmengen je Leistungsposition. Erfolgen im Zuge der Abrechnung jedoch hohe Schwankungen zwischen Vordermenge und Abrechnungsmenge kann dieses teilweise weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Abrechnung haben. Dieses gilt für beide Vertragspartner. Die VOB/ B gibt den Vertragspartnern im § 2 Abs. 3 die Möglichkeit der Einheitspreisanpassung und unterstreicht somit die Grundlage des Kooperationsvertrages.</p>
<p> </p>
<p>Neben der Einheitspreisanpassung besteht zudem auch die Möglichkeit einer Ausgleichsberechnung auf Grundlage der Schlussrechnungsmengen über alles (Vertragspositionen und Nachträge).</p>
Feb
25
Technik
Halle/Holleben
/ alternativ Online
6391
<ul>
<li>Aufbau, Inhalt und Struktur der Betonnormen DIN EN 1992, DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN EN 13670/DIN 1045-2</li>
<li>Betonausgangsstoffe</li>
<li>Herstellen, Transportieren, Fördern und Verarbeiten des Betons</li>
<li>Bestellen und Abnahme von Transportbeton</li>
<li>Schalen und Bewehren</li>
<li>Nachbehandeln</li>
<li>Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit</li>
<li>Betonprüfung und Überwachung</li>
<li>Schadensbilder und ihre Vermeidung</li>
<li>neue Entwicklungen bei Betonen</li>
<li>wasserundurchlässiger Beton</li>
<li>Sichtbeton</li>
<li>hochfeste Betone</li>
<li>selbstverdichtender Beton</li>
<li>Faserbetone</li>
</ul>
<p>Die Regelwerke im Betonbau (DIN EN 1992, EN 206-1/DIN 1045-2 und DIN EN 13670/DIN 1045-3) entwickeln sich ständig weiter und erfordern eine hohe Qualifikation der Beschäftigten auf Betonbaustellen. Der Lehrgang zeigt praxisbezogen die notwendigen Maßnahmen zur fachgerechten Arbeit mit Beton und hilft, Mängel zu vermeiden.<br />
Gemäß DIN 1045-2:2008, Abschnitt 9.6.1 müssen Führungskräfte und maßgebliches Fachpersonal für Betonherstellung, -transport und Produktionskontrolle in Abständen von höchstens drei Jahren eine Schulung auf dem Gebiet des Betonbaus nachweisen. Gemäß DIN 1045-3:2008, Anhang B. 1 müssen auch Fachkräfte für den Einbau von Beton der Überwachungsklassen 2 und 3 in Abständen von höchstens drei Jahren eine Schulung auf dem Gebiet des Betonbaus nachweisen.</p>
<p>Die Teilnehmer erhalten einen Schulungsnachweis (ÜK2 / ÜK3).</p>
Feb
28
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6088
<p><strong>Brandschutz in der Planung, der Ausführung und dem Betrieb</strong></p>
<ul>
<li>Einführung baulicher, anlagentechnischer, organisatorischer Brandschutz</li>
<li>gesetzliche Grundlagen, verfahrenstechnische Fragen</li>
<li>Bestands- und Denkmalschutz allgemein und anhand von Praxisbeispielen</li>
<li>Planen und Prüfen - Wer darf was?</li>
<li>Abweichungen, Erleichterungen</li>
</ul>
<p><strong>Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept</strong></p>
<ul>
<li>Vorgaben und Inhalte - am Beispiel vorgestellt</li>
</ul>
<p><strong> Lösungen typischer baulicher Brandschutzprobleme - Praxisbeispiele</strong></p>
<ul>
<li>tragende und nichttragende Wände</li>
<li>Brandwände, Trennwände</li>
<li>Decken, Dächer</li>
<li>Feuer- und Rauchschutzabschlüsse</li>
<li>Abschottung von Leitungen, Rohren, Kanälen</li>
<li>Rettungswege (Treppen, Fenster usw.)</li>
</ul>
<p> <strong>Nachweisführung</strong></p>
<ul>
<li>technische Regeln, Verwendbarkeitsnachweise</li>
</ul>
<p>Ziel des Seminars ist es, die Grundlagen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes beim Bauen im Bestand zu vermitteln. Dazu wird zunächst eine einführende Übersicht über den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz anhand anschaulicher Beispiele und der gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben. <br />
<br />
Schwerpunkt des weiteren Seminarverlaufs ist die problem-/bauteilbezogene Darstellung und Begründung konkreter Gestaltungsvorschläge zur Umsetzung des baulichen Brandschutzes in bestehenden Gebäuden unterschiedlicher Konstruktion und Nutzung. Die Beispiele sind geeignet, eigene Fragen zu stellen und zu diskutieren.</p>
Mär
01
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6842
<p><strong>1. Schäden – Mängel – Abweichungen</strong></p>
<ul>
<li>Rechtlich-technische Abgrenzung</li>
<li>Allgemein anerkannte Regeln der Technik</li>
<li>Funktion, Optik: Grundlagen unterschiedlicher Bewertungen</li>
<li>Ausflug in die Spieltheorie</li>
<li>Planungsmängel – Bewertung und Lösungen?</li>
</ul>
<p><strong>2. Funktionale Mängel und Abweichungen</strong></p>
<ul>
<li>Grenzen der Toleranz und Machbarkeit</li>
<li>Minderungen erlaubt?</li>
<li>Mängelbeseitigungen</li>
<li>Beispiele Roh- und Ausbau</li>
</ul>
<p><strong>3. Fehlerverträglich bauen!</strong></p>
<ul>
<li>Kontrollierbar planen und bauen!</li>
<li>Grenzen der Machbarkeit</li>
<li>Optische Abweichungen abwehren</li>
<li>Verweigerung der Abnahme?</li>
<li>Strategien von Auftraggeber und Auftragnehmer</li>
</ul>
<p><strong>4. Optische Mängel und Abweichungen</strong></p>
<ul>
<li>Grundlagen der Bewertung</li>
<li>Handwerkliche Grenzen</li>
<li>Grenzen der Toleranz</li>
<li>Beispiele</li>
</ul>
<p><strong>5. Minderwertberechnung</strong></p>
<ul>
<li>Wer will schon mangelfrei bauen?</li>
<li>Berechnungsverfahren: Nutzwertanalyse, Zielbaummethode</li>
<li>Quotierungsverfahren</li>
<li>Beispiele</li>
</ul>
<p>Ausgehend von technisch-rechtlichen Grundlagen werden anhand zahlreicher Beispiele Grenzen der zumutbaren Toleranzen bei Abweichungen erörtert. Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Funktion und Optik bei Bauteilen werden analysiert und die Bedeutung zur Qualitätssicherung dargelegt.</p>
<p> </p>
<p>In Vorbereitung auf Abnahmen und zu technischen Bewertungen werden anerkannte und allgemein übliche Berechnungsverfahren vorgestellt und gemeinsam geübt. Auf Fragen wie “Wer will schon mangelfrei bauen?” werden Antworten gegeben. Die Teilnehmer werden mit Hilfsmitteln und Planspielen in die Lage versetzt, mangelbehaftete Bauleistungen objektiv bewerten zu können.</p>
Mär
03
6164
<ul>
<li>betontechnologisches Konzept der Expositions- und Feuchtigkeitsklassen</li>
<li>Ableitung der Klassen entsprechend der geplanten Nutzung der Bauteile</li>
<li>Berücksichtigung der Grenzwerte entsprechend der betontechnologischen Anforderungen</li>
<li>Darstellung von vielfältigen Auslegungsbeispielen</li>
</ul>
<p>Die nicht der Nutzung entsprechende Anwendung der Expositions- und Feuchteklassen führt oft zu höheren betontechnologischen Anforderungen und damit zu höheren Kosten des Bauvorhabens. Die damit verbundenen Fehler und Streitpunkte könnten durch bessere Absprachen vermieden werden.<br />
<br />
Im Seminar wird die Anwendung von Expositions- und Feuchtigkeitsklassen im Betonbau bei Planung und Herstellung unter Berücksichtigung der Grundlagen des Bauvertrages dargestellt. Dabei wird besonders auf die anerkannten Regeln der Technik, zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton eingegangen.</p>
Mär
03
6181
<ul>
<li>allgemeine Zustandserhebung der Bauwerke/des Bauwerks</li>
<li>Über welche Arten von Bauwerken reden wir?: Brücken, Stützbauwerke, Talsperren, etc.</li>
<li>traditionelle Vorgehensweise der Auftraggeber bei der Auftragsvergabe für instandzusetzende Bauwerke</li>
<li>Wie wird in der Regel "heute" verfahren?</li>
<li>Modifizierung und teilweise Neuausrichtung von Technologien und Materialien</li>
<li>Wie versucht man dadurch Zeit und Kosten zu sparen und die Nachhaltigkeit zu erhöhen?</li>
<li>Beispiele aus der Praxis</li>
</ul>
<p>Neue Infrastrukturprojekte wird es in der Größe der letzten 20-30 Jahre nicht mehr geben, wie zum Beispiel die Projekte der Deutsche Bahn AG!</p>
<p><br />
Die Konsequenz daraus ist, dass Bauwerke die Schäden aufweisen, aber für die Infrastruktur von großer Bedeutung sind, verstärkt instandgesetzt werden müssen. Vor diesem Hintergrund sind teilweise neue Überlegungen notwendig und innovative bzw. modifizierte Verfahren und Herangehensweisen müssen zur Anwendung kommen.</p>
<p> </p>
Mär
03
Recht
Dresden
/ alternativ Online
6217
<ul>
<li>das Angebotsbegleitschreiben</li>
<li>das kaufmännische Bestätigungsschreiben</li>
<li>Zugangsbeweis bei wichtigem Schriftverkehr</li>
<li>Keine Hinweispflicht bei Ausschreibungsfehlern!?</li>
<li>Nachträge nach der Baurechtsreform 2018</li>
<li>das Ende der Urkalkulation (BGH-Urteil vom 08.08.2019)</li>
<li>Leistungsverweigerung bei streitigen Nachträgen</li>
<li>Was schuldet der Auftragnehmer bei der Pauschalpreisabrede wirklich?</li>
<li>Komplettheitsklauseln abwehren</li>
<li>Wie kann die Verlängerung der Gewährleistungsfrist bei Nacharbeiten verhindert werden?</li>
<li>Anerkenntniswirkung bei Stundenlohnzetteln (§ 15 Nr. 3 Satz 5 VOB/B)</li>
<li>Aufmaßstreitigkeiten vermeiden!</li>
<li>Wie kann man die Schlusszahlungserklärung umgehen?</li>
<li>die Bauhandwerkersicherheit</li>
<li>Wie kann der Auftragnehmer lange Werklohnprozesse vermeiden bzw. verkürzen?</li>
</ul>
<p>Viele Auftragnehmer verschenken aufgrund bloßer Unkenntnis noch immer bares Geld. Der Auftragnehmer nimmt wichtige Rechte nicht wahr, weil sie ihm schlichtweg unbekannt sind.</p>
<p> </p>
<p>Im Rahmen des Seminars werden wir den Teilnehmern 20 Möglichkeiten aufzeigen, ihre Position gegenüber dem Auftraggeber maßgeblich zu stärken. Es handelt sich um ganz legale Tipps und Tricks, die sich für den Auftragnehmer lohnen und die er sofort umsetzen kann.</p>
<p> </p>
<p>Natürlich bilden Tipps zu Nachträgen einen Schwerpunkt des Seminars. So hat etwa der BGH Auftragnehmern im Urteil vom 08.08.2019 Wege aufgezeigt, sich von einer nachteiligen Urkalkulation zu lösen. Der Dozent wird zudem darlegen, welche Chancen die Reform des Bauvertragsrechts 2018 Auftragnehmern bietet.</p>
<p> </p>
<p>Häufig versuchen Auftraggeber, Nachträge mit dem Argument abzuwehren, dass der Auftragnehmer auf das Problem schon bei Angebotsabgabe hätte hinweisen müssen. Der Dozent wird zeigen, wie sich dieses Argument entkräften lässt.</p>
<p> </p>
<p>Schließlich wissen viele Auftragnehmer nicht, dass die VOB/B ihnen das Werkzeug zur Verfügung stellt, den mühsamen Streit über Stundenlohnarbeiten von Anfang an aus dem Weg zu gehen. Die hier sehr auftragnehmerfreundlichen Regelungen der VOB/B sind auch den meisten Auftraggebern unbekannt.</p>
Mär
04
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6090
<ul>
<li>Grundlagen des Straßen- und Verkehrsrechts (Straßenverkehrsordnung)</li>
<li>Zivilrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht</li>
<li>Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)</li>
<li>zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97) Teil A, B, C, D</li>
<li>ASR A5.2</li>
<li>Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)</li>
<li>Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum, Inhalt eines</li>
<li>Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, bauliche Leitelemente unter Berücksichtigung von RiLSA 2010, RMS, RUB)</li>
<li>Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer Dauer</li>
<li>Arbeitssicherheit, Umweltschutz</li>
</ul>
<p>Das Seminar vermittelt die notwendige Sachkunde zu den Forderungen der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95) und den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-St. 97). „Der Nachweis für die Eignung und Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen sind bei Angebotsabgabe nachzuweisen.“(ZTV-St. 97) <br />
<br />
Eintagesseminar: innerörtliche Straßen und Landstraßen (Baustellen von kürzerer und längerer Dauer</p>
Mär
07
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6091
<ul>
<li>Stressauslöser erkennen, Stresssituationen wahrnehmen</li>
<li>Körperliche, mentale und emotionale Frühwarnsysteme registrieren</li>
<li>Selbsttest zur Stresserkennung</li>
<li>Welche Bedürfnisse habe ich? Welche Werte treiben mich an?</li>
<li>Worin bin ich gut, was macht mich stark? Wo liegen meine Ressourcen?</li>
<li>Wie gehe ich mit mir um, wenn es stressig wird?</li>
<li>Hilfreiches für eine stressärmere Kommunikation mit Kunden und Kollegen</li>
<li>Hirnforschung für Führungskräfte: zieldienliche Tipps und Tricks für einen angemessenen Umgang mit stressauslösenden Situationen</li>
<li>praktische Übungen, Gruppenarbeit und Rollenspiele, Fallvorstellungen</li>
</ul>
<p>Stressbedingte Ausfälle von Mitarbeitern kosten die Unternehmen jährlich Milliardenbeträge. Stress verursacht jedoch nicht nur wirtschaftlichen Schaden. Stress beeinflusst die Wahrnehmung, er beeinflusst das Denken, das Fühlen und das Handeln, kann somit die gewünschte Handlungsfähigkeit einschränken. Er wirkt sich über die persönliche Dimension hinaus auch in das soziale Umfeld aus. </p>
<p> </p>
<p>Stress lässt sich nicht vermeiden. Um mit Stress angemessen umgehen zu können, bedarf es vorrangig einer intensiven Reflexion über sich selbst. </p>
<p> </p>
<p>Ziel ist das Aufspüren der individuellen Stressauslöser und das Erlernen von persönlich passenden, sofort wirksamen und nachhaltigen Bewältigungsstrategien für konkrete Situationen im beruflichen und privaten Alltag. Finden Sie Ihre persönlichen Ressourcen für kraftvolle Gelassenheit trotz Stress.</p>
Mär
08
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6092
<ul>
<li>Sie erhalten eine Vorstellung von Zeitmanagement-Strategien mit pro und contra.</li>
<li>Sie testen verschiedene Strategien und Anwendungen in Ihrer konkreten aktuellen Situation und finden heraus, welche Zeitmanagement-Methoden Sie individuell für sich stimmig kombinieren können. Praktische Übungen lassen Sie Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten erleben und hilfreiche Strategien finden.</li>
<li>Sie erlangen eine neue Sicht auf Ihre Zeit- und Lebensplanung.</li>
<li>Sie erlernen hilfreiche Techniken gegen Zeitfresser und Störfaktoren.</li>
<li>Sie lernen, eindeutige Prioritäten zu setzen.</li>
<li>Sie erarbeiten Strategien für die persönliche Zielplanung.</li>
<li>Sie erhalten hilfreiche Checklisten zur praktischen Anwendung im Alltag</li>
</ul>
<p>Immer mehr Aufgaben erfüllen in immer weniger Zeit und mit immer weniger Personal bei stetiger Erreichbarkeit. Stoppen Sie das Hamsterrad und erlangen Sie wieder Gestaltungskraft bei der Organisation Ihres Arbeitsalltages.</p>
<p> </p>
<p>Dieses Seminar bietet Ihnen Gelegenheit, Ihr eigenes Konzept eines Zeitmanagements zu entwickeln. Sie erlangen einen Überblick über Ihre aktuellen Aufgaben und Aktivitäten. Sie lernen, Ihre Arbeitsorganisation zu optimieren, Ihre Zeit klug einzuteilen und besser zu planen. Dadurch vermeiden Sie Stress und Termindruck. Sie werden wertvolle Zeitreserven entdecken und erleben spürbar mehr Effizienz und Effektivität.</p>
Mär
09
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6225
<p><strong>Überblick Baustoffe und Materialverhalten</strong></p>
<ul>
<li>Last oder Zwang?</li>
<li>typische Schadensauslöser</li>
<li>Kriechen und Schwinden – die unterschätzten Langzeitverformungen</li>
</ul>
<p><strong>Bauen nach Normen oder nach den erforderlichen Regeln der Technik?</strong></p>
<ul>
<li>Einordnung der zugrunde liegenden Regeln der Technik</li>
<li>Allgemein anerkannte Regeln der Technik und Stand der Technik</li>
<li>Einordnung Normen und erforderliche Sonderlösungen</li>
</ul>
<p><strong>Bauwerksabdichtungen, Neu- und Altbau</strong></p>
<ul>
<li>WU-Wannen: hochwertig genutzt und Anforderungen an die Dichtigkeit</li>
<li>Bitumen- und PMBC (KMB)-Abdichtungen: von Mängeln zu Schäden</li>
<li>Grundlagen der erforderlichen Qualitätssicherung</li>
<li>Altbaukeller: Wie dicht muss der Keller sein?</li>
</ul>
<p><strong>Balkone, Terrassen, Außentreppen</strong></p>
<ul>
<li>weniger Sanierungen! Anforderungen und dauerhafte Lösungen in Neubau und Bestand</li>
<li>aus Fehlern lernen – der Blick über den Teller- und Terrassenrand</li>
<li>Details: Geländer und Abdeckungen: Wie geht es DIN-gerecht und mangelfrei?</li>
<li>Schwellen: Welche Aufkantungshöhen?</li>
</ul>
<p><strong>Putze – innen und außen</strong></p>
<ul>
<li>Grundlagen: mechanische Grundsätze, Beanspruchungen</li>
<li>Außenputze:
<ul>
<li>jeder Riss ein Schaden?</li>
<li>Nachbehandlung – der Feind der Bauzeit</li>
</ul>
</li>
<li>Innenputze:
<ul>
<li>Dünnlagenputze und Toleranzen</li>
<li>schnelles Bauen – späte Schäden</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Neue Bauweisen – große Formate – neue Herausforderungen</strong></p>
<ul>
<li>Mauerwerk geklebt statt verfugt: rissefrei möglich?</li>
<li>große Fliesen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik?</li>
<li>neue Mängel und Folgen für den Bauablauf</li>
</ul>
<p><strong>Wärme- und Feuchteschutz</strong></p>
<ul>
<li>Praxismängel statt ENEV-Theorie: Ist immer der Nutzer schuld?</li>
<li>weniger heizen und schimmelfrei wohnen: Geht das?</li>
<li>Wohnungslüftung – welche, wann, wie?</li>
<li>typische Mängel bei Neu- und Umbau</li>
</ul>
<p>In möglichst breitem Dialog mit den unterschiedlichen Teilnehmern werden die wesentlichen Mangel- und Schadensarten vorgestellt, bewertet und Hinweise zur Vermeidung gegeben. Materialbedingte Grundlagen und typische Schadensmechanismen werden dargelegt und daraus neue und bekannte Mängel analysiert. Die Teilnehmer werden so in die Lage versetzt, Abweichungen bereits im frühen Planungsstadium zu erkennen und zu vermeiden. Ziel ist es, weitestgehend unabhängig von Normen und Regelungen problembehaftete Details und Bauweisen zu planen und früh zu erkennen, welche Einflüsse schadensträchtig sind, um hier rechtzeitig gegensteuern zu können.</p>
Mär
09
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6124
<ul>
<li>Wie schreiben Sie Ihre Angebote richtig?</li>
<li>Wie kalkulieren Sie Leistungen kostendeckend und gewinnbringend?</li>
<li>Urkalkulation für Projekte – warum und wie?</li>
<li>Ermittlung des Kundenbedarfs zur Optimierung der eigenen Leistung</li>
<li>Bei Verhandlungen Fragetrichter einsetzen – wie und warum?</li>
<li>eigene Forderungen durchsetzen</li>
<li>Rabattforderungen erfolgreich abwehren</li>
<li>Bedarfs- und Potenzialermittlung zur Optimierung des eigenen Angebotsaufwandes</li>
<li>Nachfassen und Auftragsabschluss</li>
<li>Nein-Sagen können</li>
<li>keine Leistung verschenken oder ohne Gegenleistung mehr hergeben</li>
</ul>
<p>Die Teilnehmer lernen und vertiefen die Grundlagen der Preiskalkulation, erstellen bedarfsorientierte Angebote und optimieren wirkungsvoll das eigene Leistungsangebot. Im Seminar werden Gesprächsstrategien für Angebots- und Preisverhandlungen vorgestellt, Techniken zur Vermeidung und zur Abwehr von Rabattforderungen vermittelt und der Abschluss der Preisverhandlungen trainiert.</p>
<p> </p>
<p>Ziel: Gutes Geld für gute Leistung!</p>
Mär
09
6389
<p><strong>1. Mindestbeitrag Berufsbildung</strong></p>
<p><strong>2. Die Tarifrente Bau seit 01.01.2016</strong></p>
<ul>
<li>Für wen gilt die Tarifrente Bau?</li>
</ul>
<p><strong>3. Sozialkassenbeiträge</strong></p>
<ul>
<li>Wer ist beitragspflichtig und wie sind die Daten zu melden?</li>
<li>Mindestlohn in der Bauwirtschaft</li>
</ul>
<p><strong>4. Urlaub für gewerbliche Arbeitnehmer im Baugewerbe</strong></p>
<ul>
<li>spezielle, auf die besondere Situation von Arbeitnehmern der Bauwirtschaft abgestimmte Regelung</li>
<li>Mindesturlaubsvergütung für Zeiten von Arbeitsausfällen ohne Lohnanspruch bei Krankheit und Bezug von Saison-Kug</li>
</ul>
<p><strong>5. Berufsbildung</strong></p>
<ul>
<li>die Förderung der betrieblichen sowie überbetrieblichen Ausbildung und die Urlaubsregelung gewerblicher Arbeitnehmer im Auslernjahr</li>
</ul>
<p><strong>6. Online Anwendung</strong></p>
<ul>
<li>das Bau-Portal: SOK@-BAU Online</li>
</ul>
<p><strong>7. Sicherungskonten</strong></p>
<ul>
<li>kostengünstige Absicherung von Guthaben aus Arbeitszeitkonten</li>
</ul>
<p>Das Seminar vermittelt Informationen zum Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft und erläutert dessen Aufgaben und Leistungen durch Mitarbeiter von SOKA-BAU. Dazu gehört auch die Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft durch Leistungen der Agentur für Arbeit.<br />
<br />
Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen im Seminar vorzutragen, können diese aber auch gern bereits vorab per E-Mail unter info@bauakademie-sachsen.de einreichen.<br />
</p>
Mär
10
Recht
Halle/Holleben
/ alternativ Online
6182
<ul>
<li>Festlegung der Leistungspflicht (Bausoll) durch den Bauvertrag bei den unterschiedlichen Vertragsformen</li>
<li>Ansprüche auf zusätzliche Vergütung beim Einheitspreisvertrag wegen Abweichungen vom Bausoll</li>
<li>Behinderungen – Zeitfolgen und Schadenersatz</li>
<li>Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag</li>
<li>Bausoll beim Global-Pauschalvertrag</li>
<li>Vergütungsansprüche wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen bei Pauschalverträgen</li>
<li>Vergütungsansprüche bei verringerten oder entfallenden Leistungen bei Pauschalverträgen</li>
<li>Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Pauschalverträgen durch erhebliche Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Leistungen</li>
<li>Mängel und Mängeldurchsetzung bzw. -abwehr </li>
</ul>
<p>Ein immer wiederkehrendes Problem bei der Realisierung von Bauaufträgen sind differente Interpretationen des mit den vereinbarten Preisen festgelegten quantitativen und qualitativen Leistungsumfanges und die vorbehaltlose Anerkennung der Abrechnung der ausgeführten Leistungen durch die Auftraggeber. Das trifft besonders auf Ansprüche zusätzlicher Vergütung des Auftragnehmers wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen und Behinderungen des Bauablaufes zu.<br />
Solche Ansprüche aus Abweichungen vom Bauvertrag setzen natürlich voraus, dass im Vertrag die ursprüngliche Bauleistungspflicht eindeutig den technischen Möglichkeiten entsprechend definiert ist.<br />
Dieses Seminar zeigt an Hand praktischer Beispiele berechtigte Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen auf. Dabei werden die praktizierten unterschiedlichen Vertragsformen zu Grunde gelegt.</p>
Mär
10
6200
<ul>
<li>Begrifflichkeiten der Kalkulation</li>
<li>Bestandteile des Baupreises</li>
<li>Kalkulation von Lohn-, Geräten-, Material- und Stoffkosten</li>
<li>Kalkulationsverfahren</li>
<li>EFB-Preisblätter 221, 222 und 223</li>
<li>Detaillierungsgrad von Urkalkulationen</li>
<li>Bewertung der Urkalkulation</li>
</ul>
<p>Grundkenntnisse der Kalkulation von Baupreisen werden vorausgesetzt.</p>
<p>Die Urkalkulation des Bauunternehmers legt die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) eines LVs und die darauf bezogenen Ansätze für BGK, AGK sowie WuG offen und ist in der Regel Bestandteil des Bauvertrages. Sie ist Beleg für vielfältigste Annahmen der kalkulierten Aufwands-, Leistungs-, Mengen-, Mittellohn- und Kostenansätze.</p>
<p> </p>
<p>Die Inhalte der Kalkulation und deren Auswirkungen auf die Fortschreibung des Angebotspreises bei Vertragsänderungen werden oft insbesondere von Planern und Vertretern von Bauherren unterschätzt. Meist wird deren Bedeutung erst bei der Prüfung der Kalkulation von Nachtragsleistungen deutlich, etwa wenn die Urkalkulation als Basis für die Fortschreibung der Angebotspreise genutzt wird. Deshalb ist es wichtig, dass Planer und Bauüberwacher die Angaben in der Kalkulation richtig verstehen, interpretieren und werten können.</p>
<p> </p>
<p>Diesem Anliegen widmet sich das Seminar. Die Teilnehmer sollen vertraut werden, mit den Begrifflichkeiten der Baukalkulation und verstehen, wie diese aufgebaut ist, wo welche Kalkulationsansätze zu finden sind und welche Leistungen sich wie abbilden. Nachträge auf Basis einer Urkalkulation sollten dann keine Überraschungen mehr bereithalten.</p>
Mär
11
6499
<ul>
<li>Preisfortschreibung im Wandel</li>
<li>VOB/A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen</li>
<li>VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen</li>
<li>VOB/C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen</li>
<li>Zusammenstellung der Verdingungsunterlagen</li>
<li>Nachtragsleistungen</li>
<li>Tatsächlich erforderliche Kosten</li>
</ul>
<p>Seit der Neueinführung des Bauvertragsrechts im Jahr 2018 ist ein großer Aufschrei in der Bauwelt in Bezug auf Leistungsänderungen beziehungsweise Zusatzleistungen umhergegangen. Plötzlich soll alles anders sein, denn nun wären Preisfortschreibungen nicht mehr auf Basis einer UrKalkulation sondern nach den tatsächlich erforderlichen Kosten umzusetzen.</p>
<p> </p>
<p>Eine große Panik macht(e) sich breit, denn mittlerweile sind die ersten Urteile am BGH gefällt, welche diese Begrifflichkeit in die Urteilsbegründung einbezieht.</p>
<p> </p>
<p>Es stellt sich jedoch die Frage, ob “tatsächlich” alles anders geworden ist oder lediglich die Angst einer vermeintlich neuen Begrifflichkeit für Unruhe sorgt… Getreu nach dem Motto “Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.”</p>
Mär
11
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6096
<ul>
<li>Grundlagen des Straßen- und Verkehrsrechts (Straßenverkehrsordnung)</li>
<li>Zivilrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht</li>
<li>Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)</li>
<li>zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97) Teil A, B, C, D</li>
<li>ASR A5.2</li>
<li>Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)</li>
<li>Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum, Inhalt eines</li>
<li>Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, bauliche Leitelemente unter Berücksichtigung von RiLSA 2010, RMS, RUB)</li>
<li>Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer Dauer</li>
<li>Arbeitssicherheit, Umweltschutz</li>
</ul>
<p>Das Seminar frischt die notwendige Sachkunde zu den Forderungen der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95) und den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-St. 97) auf. „Der Nachweis für die Eignung und Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen sind bei Angebotsabgabe nachzuweisen.“ (ZTV-St. 97)</p>
<p> </p>
<p><strong>Fortbildungsseminar</strong></p>
<ul>
<li>Innerörtliche Straßen und Landstraßen (Arbeitsstellen von kürzerer und längerer Dauer)</li>
</ul>
Mär
14
6169
<ul>
<li>aktuelle Regelwerke zum Betonstraßenbau</li>
<li>Aufbau von Betonstraßen</li>
<li>Anforderungen an die Betonausgangsstoffe</li>
<li>Alkali–Kieselsäure–Reaktion (AKR)</li>
<li>Aufgaben des Betonherstellers</li>
<li>qualitätsgerechter Einbau - Anforderungen an die Betoneigenschaften</li>
<li>Qualitätssicherung während des Einbaus</li>
<li>Betonerhaltungsmaßnahmen</li>
<li>besondere Betone und Verfahren im Straßenbau (Schnellbeton, Whitetopping …)</li>
<li>Hinweise auf neue Merkblätter</li>
<li>Qualifikation des Personals</li>
<li>Zusammenfassung und Ausblick</li>
</ul>
<p>Betonfahrbahndecken zeichnen sich gegenüber anderen Bauweisen durch eine Reihe von Vorteilen aus. Dazu gehören insbesondere die längere Haltbarkeit und damit auch Wirtschaftlichkeit sowie die Aufnahmefähigkeit von hohen Lasten. Dennoch haben in der Vergangenheit Schäden zu einem Rückgang der Anwendung von Beton im Straßenbau geführt.</p>
<p> </p>
<p>Entwicklungen in der Betontechnik ermöglichen jedoch die Schäden der Vergangenheit zu vermeiden. Diesem Thema widmet sich das Seminar, welches über die Möglichkeiten zur Auswahl einer geeigneten Betontechnologie und deren Umsetzung auf der Baustelle informiert. Aufbauend auf den aktuellen Regelwerken und wird ein Ausblick auf neue Regelungen gegeben, auch über die sach- und fachgerechte Ausführung von Betonerhaltungsmaßnahmen. Dabei können neue Verfahren angewendet werden, die eine schnelle Verkehrsfreigabe ermöglichen, welche an praktischen Beispielen vorgestellt werden.</p>
Mär
14
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6095
<ul>
<li>vertragliche Rechte und Pflichten der Vertragspartner</li>
<li>AGB-Verstöße (BGB §§ 305-310)</li>
<li>VOB/C Teil 5 – Abrechnung</li>
<li>Dokumentation der Mengenerfassung</li>
<li>Sonderfälle aus der Praxis</li>
</ul>
<p>Jedes ausführende Unternehmen erstellt für seine Vertragspartner ein Aufmaß über seine erbrachten Bauleistungen. Die Unterlagen müssen für jeden nachvollziehbar und prüfbar sein. Eine Mengenermittlung kann entweder rechnerisch oder zeichnerisch erfolgen.</p>
<p> </p>
<p>Oft kommt es zwischen den Vertragspartnern zu Streitigkeiten über die Höhe der festgestellten Mengen. Gelten nun vorrangig die Zeichnung, der Leistungstext, die besonderen Vertragsbedingungen oder das Verhandlungsprotokoll? Jede Vertragsseite wird sich die für sie wirtschaftlichere Variante aussuchen.</p>
<p> </p>
<p>Mit den Kenntnissen unseres Seminars halten Sie sich an die Fakten und rechnen vertragsgemäß ab. Die Beispiele und Übungen sollen die Teilnehmer dazu befähigen, berechtigte Ansprüche aus der erbrachten Leistung zu erkennen und abzurechnen.</p>
<p> </p>
<p>Der Grundkurs wird durch das Seminar <strong>„Abrechnung und Nachtragsmanagement im Hochbau (Aufbaukurs)“ </strong>und das Seminar <strong>"Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau"</strong> in Leipzig ergänzt. Die Seminare sind nicht Bestandteil des Grundkurses.</p>
Mär
15
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6097
<ul>
<li>Grundlagen der VOB</li>
<li>Bedeutung der Verdingungsunterlagen</li>
<li>Besondere Leistungen vs. Nebenleistung (VOB/C)</li>
<li>Baubetriebliche Bedeutung des § 2 VOB/B</li>
<li>Mengenänderungen im Hauptvertrag (§ 2 Abs. 3 VOB/B)</li>
<li>Geänderte Leistungen im Hauptvertrag (§ 2 Abs. 5 VOB/B)</li>
<li>Zusätzliche Leistungen im Hauptvertrag (§ 2 Abs. 6 VOB/B)</li>
<li>Leistungen ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8 VOB/B)</li>
<li>Sach- und fachgerechte Darstellung des modifizierten</li>
<li>Vergütungsanspruchs</li>
</ul>
<p>Kaum ein Bauvertrag – sei es Einheitspreisvertrag oder ein Pauschalvertrag - wird in gleichem Umfang abgeschlossen wie im Hauptvertrag vereinbart. Im Verlauf der Baurealisierung kommt es regelmäßig zu Änderungen des vereinbarten Bau-Soll. Das Erkennen dieser Leistungsänderungen im Bau-Ist ist elementar für die wirtschaftliche Abrechnung.</p>
<p> </p>
<p>Gleichsam gilt es jedoch die geänderten beziehungsweise zusätzlichen Ansprüche auf Vertragsbasis fachgerecht und nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen. Im Weiteren sind die monetären Folgen schlüssig und prüfbar darzulegen.</p>
<p> </p>
<p>Neben diesen typischen Nachtragsleistungen wirken sich selbstverständlich Mengenänderungen auf die Abrechnung aus. Wie mit Mengenänderungen in Bezug auf die Abrechnung umgegangen werden kann, gibt der § 2 Abs. 3 der VOB/ B vor.</p>
<p> </p>
<p>Der Seminartag zeigt den Teilnehmern auf, welche Inhalte bereits im Angebotsstadium mit Hinblick auf eine wirtschaftliche Abrechnung durchgreifend zu durchleuchten sind. Weiterhin wird aus baubetrieblicher Sicht aufgezeigt, welche Eckpfeiler es bei der Erstellung und auch Prüfung von Nachtragsansprüchen fachlich zu beachten gilt. Die Werkzeuge einer wirtschaftlichen Abrechnung werden auf Basis umfassender Beispiele erarbeitet.</p>
<p> </p>
<p>Wir empfehlen die Teilnahme an den Seminaren <strong>"Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau (Grundkurs)" </strong>und<strong> „Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau (Aufbaukurs)"</strong> in Leipzig. Die Seminare sind nicht Bestandteil dieses Kurses.</p>
Mär
15
6138
<p><strong>Schadensfälle/Einführung in die Thematik</strong></p>
<ul>
<li>Geotechnik, eine kurze Einführung</li>
<li>Baugrundrisiko, was bedeutet das praktisch?</li>
<li>Darstellung relevanter Teilbereiche anhand von Schadensereignissen</li>
</ul>
<p><strong>Baugrunderkundung</strong></p>
<ul>
<li>Erkundung des Baugrundes</li>
<li>Geotechnische Kategorien</li>
<li>Grundwasser</li>
<li>Feld- und Laborversuche</li>
<li>Homogenbereiche</li>
<li>Baugrundgutachten</li>
</ul>
<p><strong>Kontaminationen und Umgang mit Ersatzbaustoffen</strong></p>
<ul>
<li>Ermittlung von Kontaminationen</li>
<li>Bewertung, praktischer Umgang</li>
<li>Klassifizierung und Einsatz von Ersatzbaustoffen</li>
</ul>
<p><strong>Qualitätssicherung/Bauüberwachung im Erdbau</strong></p>
<ul>
<li>Anforderungen an Einbau und Verdichtung</li>
<li>Verdichtungsfähigkeit von Böden</li>
<li>Verdichtungsgeräte</li>
<li>Nachweis der erreichten Qualität</li>
</ul>
<p>Das Seminar vermittelt die grundlegenden Kenntnisse hinsichtlich der Planung und Ausführung von Baugrunduntersuchungen sowie der Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Inhalt und Grenzen des Baugrundgutachtens werden diskutiert; einen besonderen Schwerpunkt bilden seine Bedeutung und Konsequenzen im praktischen Baustellenbetrieb. An Beispielen werden die Auswirkungen von unzureichenden Baugrunduntersuchungen bzw. fehlerhaften geotechnischen Empfehlungen und Planungen dargestellt.</p>
<p>Kontaminierte Böden und Ersatzbaustoffe gewinnen immer mehr an Bedeutung und bestimmen vielfach Planung und Ausführung. Aspekte der Ermittlung und Bewertung von Kontaminationen, Möglichkeiten und Grenzen von Ersatzbaustoffen bilden einen weiteren Seminarschwerpunkt, ebenso wie die Qualitätssicherung und Bauüberwachung im Erdbau.</p>
Mär
16
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6098
<ul>
<li>vertragsrechtliche Bedeutung</li>
<li>Beschreibung der Leistung</li>
<li>Beurteilung von Maßtoleranzen</li>
<li>inhaltliche Erläuterungen und Hinweise zur Anwendung der VOB/C</li>
<li>allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</li>
</ul>
<p><strong>Die richtige Anwendung von Abrechnungsregeln beim Aufmaß und bei der Abrechnung folgender Leistungsbereiche:</strong></p>
<ul>
<li>Mauerarbeiten</li>
<li>Betonarbeiten</li>
<li>Erdarbeiten im Rahmen von Hochbauleistungen</li>
<li>Putz- und Stuckarbeiten</li>
</ul>
<p><br />
<strong>Zum Seminar bitte die aktuelle VOB - Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen - mitbringen.</strong></p>
<p>Die Ursachen hoher Außenstände sind unter anderem auch im eigenen Unternehmen zu suchen. Je knapper die Baupreise kalkuliert werden, desto weniger können es sich die Bauunternehmen heute erlauben, oberflächlich oder gar fehlerhaft beim Aufmaß der Bauleistungen und bei der Abrechnung vorzugehen.</p>
<p> </p>
<p>Der Lehrgang bietet den Teilnehmern ein umfassendes Praxiswissen über die Abrechnungsregeln. Die Beispiele und Übungen sollen die Teilnehmer dazu befähigen, berechtigte Ansprüche aus der erbrachten Leistung zu erkennen und abzurechnen.</p>
<p> </p>
<p>Wir empfehlen die Teilnahme an den Seminaren <strong>"Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau (Grundkurs)" </strong>und <strong>„Abrechnung und Nachtragsmanagement im Hochbau (Aufbaukurs)“ </strong>in Leipzig. Die Seminare sind nicht Bestandteil des Aufbauseminars.</p>
Mär
17
Management
Halle/Holleben
6180
<ul>
<li>vom Interessenwiderspruch zum Konflikt</li>
<li>Konflikte zwischen Mitarbeitern frühzeitig erkennen und proaktiv angehen</li>
<li>die Führungskraft als Moderator bei der Konfliktbearbeitung / -lösung</li>
<li>vom (verfestigten) Standpunkt hin zu verhandelbaren Interessen</li>
<li>GEMEINSAME Lösungen suchen</li>
<li>Anwendung der Inhalte auf konkrete Fallbeispiele der Teilnehmer/innen</li>
</ul>
<p>Latente oder offen ausgetragene Konflikte unter Kollegen/innen belasten die Zusammenarbeit zum Teil erheblich. Sie wirken sich negativ auf das Arbeitsklima, die Motivation und so im Endergebnis auch auf die Arbeitsleistung aus. Sich aktiv damit auseinanderzusetzen ist anstrengend und wird deshalb von den Beteiligten (und auch den Führungskräften) gern vermieden.</p>
<p><br />
Das Seminar geht der Frage nach, wie Sie als Führungskraft solche Konflikt(potenzial)e frühzeitig erkennen und vor allem, wie Sie das darin enthaltene positive Potenzial für Veränderung im Sinne der Beteiligten und der Arbeitsaufgabe nutzen können. Sie lernen unterschiedliche Methoden und Techniken kennen, die Sie in der Rolle des (Konflikt-)Moderators einsetzen können, um die Konfliktparteien auf dem Weg zu einer gemeinsamen Lösung zu unterstützen. <br />
Dabei erarbeiten Sie sich konkrete Lösungsansätze für Ihre eigenen Praxisbeispiele.</p>
<p> </p>
<p><strong>Bitte beachten Sie</strong>: Modul 4 ist ein Aufbau-Modul und profitiert von den Basiskompetenzen aus Modul 1 & 2. Die Teilnahme an Modul 1 & 2 ist nicht verpflichtend aber empfohlen.</p>
Mär
17
6646
<ul>
<li>Vertragsverhältnisse am Bau</li>
<li>Erklärender und Erklärungsempfänger</li>
<li>Formerfordernisse und Formempfehlungen mit Mustertexten</li>
<li>richtiger Inhalt der notwendigen Erklärungen</li>
<li>Bedenkenanmeldung und Reaktion auf Schweigen, Ablehnung und Zustimmung des AG</li>
<li>Behinderungsan- und -abmeldung</li>
<li>bauablaufbezogene Darstellung von Störungen (Bauzeitnachtrag)</li>
<li>Nachtragsanmeldung und -aufstellung</li>
<li>Frist- und Nachfristsetzungen</li>
<li>Mahnung</li>
<li>Abnahmeverlangen und -verweigerung</li>
<li>Mangelrügen und Mangelbeseitigungsanzeige</li>
<li>Bauprotokolle</li>
<li>Bautagesberichte</li>
<li>Rapportzettel/Stundenlohnzettel</li>
<li>kaufmännische Bestätigungsschreiben</li>
</ul>
<p>Wie Sie richtig, kurz und präzise den notwendigen Schriftwechsel am Bau führen. Der Bauleiter muss nicht nur baufachlich richtig und technisch versiert für die Lösung der Bauaufgabe sorgen, sondern auch mit den Baubeteiligten rechtswirksam kommunizieren. Fehler wirken sich meist erst spät aus, sind dann aber im Regelfall nicht mehr umkehrbar.<br />
<br />
Die Teilnehmer lernen, wie sie notwendige und nützliche Erklärungen, Schreiben, Aufforderungen an die Baubeteiligten (Auftraggeber, Auftragnehmer, Nachunternehmer, Architekten, SiGE-Koordinatoren, Behördenvertreter) rechtssicher abgeben. Anhand typischer Praxisbeispiele wird dargestellt, wann das „gesprochene Wort" reicht und wann ein Schreiben - kurz und bündig - notwendig ist.<br />
<br />
Behandelt werden die Anforderungen an Formulierungen wie z. B. in Bautagesberichten, Bauprotokollen, Stundenlohnzetteln, Nachtrags- und Bedenkenanmeldungen, Behinderungsanzeigen, Abnahmeverlangen und Mängelanzeigen. Dabei wird auch auf Kommunikationstaktiken im Umgang mit „schwierigen" Partnern auf der Baustelle eingegangen.</p>
Mär
18
6177
<ul>
<li>Bauleistungsvertrag</li>
<li>Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis</li>
<li>Bedeutung der Ausführungsunterlagen für die Bauausführung</li>
<li>Baustellendokumentation</li>
<li>Beweissicherung auf der Baustelle</li>
<li>Nachträge, zusätzliche Leistungen</li>
<li>Nebenleistungen, besondere Leistungen</li>
<li>Behinderung und Unterbrechung der Bauausführung</li>
<li>Abnahme gem. VOB/B</li>
<li>Nachweis der Zulässigkeit / Berechtigung seiner Forderungen von Mehrvergütungen durch den Auftragnehmer</li>
<li>Erarbeitung der Dokumentationen als Nachweis berechtigter Forderungen</li>
</ul>
<p>Das Bauvorhaben läuft nicht wie geplant? Verzögerungen bei Baubeginn und -ablauf wegen fehlender Vorleistungen des Auftragebers, Verzug anderer Gewerke oder auch Bauzeitänderungen aufgrund geänderter oder zusätzlicher Leistungen sind zu bewältigen.</p>
<p><br />
Was ist zu tun, wenn sich bei den Massen und Mengen erhebliche Abweichungen gegenüber der Ausschreibung ergeben oder einige Leistunsgverzeichnispositionen gar nicht zur Ausführung kommen? Für die erfolgreiche Abwicklung von Bauvorhaben benötigen die gewerblichen Führungskräfte auf der Baustelle neben dem Fachwissen und ihrer praktischen Erfahrung auch Kenntnisse, mit denen sie in der Lage sind, sich auf der Baustelle vertragsgerecht zu verhalten...<br />
Wichtige Fragen, die zu kären sind:</p>
<ul>
<li>Wann muss ich Bedenken anmelden, wann Baubehinderung?</li>
<li>Handelt es sich um eine zusätzliche Leistung und was muss ich tun, um die diesbezüglichen Werklohnansprüche zu sichern?</li>
<li>Wie verhalte ich mich, wenn der Auftraggeber Planungsänderungen vornimmt?</li>
<li>Was tun, wenn der Auftraggeber einer Mitwirkungspflicht nicht nachkommt oder Anweisungen erteilt, die nicht ausgeführt werden können?</li>
<li>Wann muss ich welche Fristen setzten? </li>
<li>Sind Sie in der Auftraggeberposition?</li>
<li>Wie reagiere ich richtig auf die Forderung nach Mehrvergütung?</li>
<li>Welche Dokumentation kann ich verlangen?</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Das Seminar möchte den Teilnehmern anhand griffiger Beispielsfälle aufzeigen, in welchen Siuationen und auf welche Weise sie aktiv werden können und müssen.</p>
Mär
21
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6076
<ul>
<li>Erkennen und Bewerten von Schadstoffen in Innenräumen</li>
<li>Erstellung von Schadstoffkatastern</li>
<li>Erfassung von Entsorgungswegen </li>
<li>Das Vorsorgeprinzip</li>
<li>Schadstoffe in Gebäuden</li>
<li>Schadstoffe und Gesundheitsbelastung</li>
<li>Schadstofferfassung in Bestandsgebäuden</li>
<li>Grenzwerte und Bewertungshilfen</li>
<li>Regelungen und Richtlinien</li>
<li>Vorgaben der Berufsgenossenschaften im Umgang mit Schadstoffen</li>
<li>Ausbau, Entsorgung und Deponierung</li>
</ul>
<p>Schadstoffe gelangen häufig mit Baumaterialen oder Möbeln in Gebäude. Beim Sanieren gelangen sie durch Dämmmaterialien, Dichtungsfugen, Anstriche oder Kleber in die Altbauten. Die Liste möglicher gesundheitsgefährdender Stoffe ist lang: Asbest, Formaldehyd, Holzschutzmittel, Chloride, Schimmelpilze, Bakterien und vieles mehr. </p>
<p> </p>
<p>Schadstoffe belasten das Raumklima – häufig ohne das es bewusst wahrgenommen wird – und werden über Jahre abgegeben. Schwerflüchtige Substanzen lagern sich dabei gerne an Partikel, wie zum Beispiel Staub an. Je nach Dichtigkeit des Objektes (z.B. nach Sanierungen) und Belastungshöhe der Schadstoffe können die Partikel von gesundheitlichen Problemen bis hin zu schweren Erkrankungen der Nutzer führen.</p>
<p> </p>
<p>Bei wärmetechnischen Sanierungen zum Beispiel müssen Sie die Grenzwerte für Schadstoffe in Innenräumen beachten. Durch die Verbesserung der Luftdichtigkeit nach einer Sanierung erhöht sich die Schadstoffkonzentration meist. Ist diese Belastung zu hoch, müssen Sie neben den geplanten Maßnahmen eine Schadstoffsanierung vornehmen. Die Schadstoffe sind gesondert zu entsorgen und führen ggf. zu erhöhten Abbruch- und Entsorgungskosten. Hierzu erstellen Sie in der Regel ein Schadstoffkataster und legen Entsorgungswege fest.</p>
<p> </p>
<p>Im Seminar lernen Sie, welche Schadstoffe Sie an Gebäuden vorfinden und worin ihr Gefahrenpotential besteht. Grenzwerte für Innenräume werden dargelegt. Sie erfahren, wie Sie ein Schadstoff-Screening und/oder Raumluftmessungen zur Analyse von Schadstoffsubstanzen durchführen und das Schadstoffkataster für ein Gebäude aufbauen. Sie lernen außerdem, welche Richtlinien und rechtliche Anforderungen Sie für ihre Planung und Ausführung von Schadstoffsanierungen beachten müssen.</p>
Mär
22
Recht
Chemnitz
/ alternativ Online
6214
<p><strong>1. Überblick über das aktuelle Vergaberecht – Systematik</strong></p>
<p><strong>2. Wo finde ich Ausschreibungen?</strong></p>
<p><strong>3. Alleinangebot, Bietergemeinschaft oder Nachunternehmer?</strong></p>
<p><strong>4. Die eVergabe und ihre Fehlerquellen</strong></p>
<ul>
<li>updates</li>
<li>falscher Kommunikationsweg</li>
<li>Formularwesen</li>
<li>Fristberechnung</li>
</ul>
<p><strong>5. Die Eignungsnachweise</strong></p>
<ul>
<li>Problemfall: abgelaufene Bescheinigungen</li>
<li>Präqualifizierte Unternehmen</li>
<li>Nachreichen von Eignungsnachweisen/Taktik</li>
</ul>
<p><strong>6. Der Angebotsinhalt</strong></p>
<ul>
<li>Widersprüche, Unklarheiten und Fehler in den Angebotsunterlagen</li>
<li>Hinweispflicht des Bieters?</li>
<li>Nachtragsspekulation</li>
</ul>
<p><strong>7. Preis- und Fabrikatsangaben</strong></p>
<p><strong>8. Kalkulationsirrtum - was nun?</strong></p>
<p><strong>9. Die Preisaufklärung</strong></p>
<ul>
<li>Unangemessen niedrige Preise</li>
<li>Irrtümliche Preisangaben</li>
<li>Fehlende Preisangaben</li>
</ul>
<p><strong>10. Die Aufhebung der Ausschreibung</strong></p>
<ul>
<li>Rechtsschutzmöglichkeiten?</li>
<li>Klassiker: Budgetüberschreitung</li>
<li>Welche Ansprüche hat der Bestbieter?</li>
</ul>
<p><strong>11. Grundzüge des Vergaberechtsschutzes</strong></p>
<ul>
<li>bei EU-weiten Verfahren</li>
<li>bei Vergaben nach dem SächsVergabeG</li>
</ul>
<p>Die öffentliche Hand vergibt jährlich Bauleistungen über mehrere hundert Milliarden Euro! Das anzuwendende Vergaberecht ist kompliziert und streng formalistisch, sodass Formfehler und Inhaltsfehler beim Angebot meist zum Ausschluss führen. Ziel des Seminares ist es, die Chancen in den Verdingungsunterlagen des öffentlichen Auftraggebers zu erkennen und zu nutzen und Risiken fehlerhafter Angebote zu vermeiden und sich in den kritischen Vergabesituationen optimal zu verhalten, um so die Zuschlagschancen zu erhöhen.</p>
<p> </p>
<p>Des Weiteren werden die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Vergabeentscheidungen bei europaweiten Vergaben und Vergaben nach dem Sächsischen Vergabegesetz praxisgerecht erläutert, sodass die Teilnehmer diese insbesondere bzgl. Fristen und der Form sicher anwenden können.</p>
Mär
22
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6103
<p><strong>Anforderungen der EnEV 2014/16 bei der Altbausanierung:</strong></p>
<ul>
<li>Regeln und Ausnahmen</li>
<li>Wärmedämmung: Wieviel bringt die Verbesserung der U-Werte?</li>
<li>Wirtschaftlichkeit von energetischen Maßnahmen im Bestand</li>
<li>Dampfsperre – empfehlenswert oder lieber doch nicht?</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Luftdichtigkeit: </strong></p>
<ul>
<li>Was führt zu feuchtesicheren Konstruktionen?</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Innendämmung: </strong></p>
<ul>
<li>Wärmebrücken</li>
<li>Schimmel</li>
<li>Tauwasser – wie ist dies vermeidbar?</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bezieht in immer größerem Maße auch die Altbausanierung in den Anforderungskatalog mit ein. Damit wirft sie die Frage nach Sanierungsmethoden auf, die wärmetechnisch effektiv und zugleich verträglich mit der vorhandenen, oft inhomogenen Bausubstanz sind.</p>
<p> </p>
<p>Bei schützenswerten Gebäuden sind denkmalrechtliche Anforderungen eine zusätzliche Herausforderung. Ist die Fassade schützenswert, so ist eine Innendämmung oft die einzige Alternative zur üblichen Fassadendämmung. Auch der nachträgliche Ausbau von zuvor ungenutzten Bereichen (Dachböden, Anbauten, Kellern) kann zu Konflikten zwischen historischer Substanz und heutigen technischen Regeln führen.</p>
<p> </p>
<p>Auf Basis der aktuellen EnEV- und KfW-Anforderungen analysieren Sie im Seminar die Energieeinsparpotentiale und die Wirtschaftlichkeit von Energieeinsparmaßnahmen.</p>
<p>An zahlreichen Beispielen aus der Praxis lernen Sie Lösungsalternativen kennen, mit denen Sie zeitgemäßen Wärmeschutz, eine bauphysikalisch sichere Ausführung und den Schutz der historischen Bausubstanz gleichermaßen erreichen.</p>
Mär
23
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6106
<p><strong>Aufzeigen möglicher Gefährdungen</strong></p>
<p><strong>IT-Risikomanagement </strong></p>
<p><strong>Erarbeitung eines exemplarischen Maßnahmenkatalog für den Umgang mit Risken im Planungs- und Bauablauf nach</strong></p>
<ul>
<li>rechtlichen Elementen</li>
<li>organisatorischen Elementen</li>
<li>technischen Elementen</li>
</ul>
<p><strong>Effektive Risikobehandlung</strong> </p>
<p>IT-Sicherheit für Unternehmen. Was Sie als Architekt / Ingenieur / Planer über IT-Sicherheit wissen sollten.</p>
<p>Hackerangriffe – sogenannte Cyberattacken – auf Architekten- und Ingenieurbüros sind in allen Medien präsent. Das Thema Cyberkriminalität nimmt im Zuge einer immer weiter digitalisierten Welt stark zu. Insbesondere die Bereiche, bei denen sensible Daten verwandt werden, bergen ein hohes Risiko.</p>
<p>Im Rahmen des Seminars sollen mögliche Gefährdungen aufgezeigt, der Prozess für ein effektives IT-Risikomanagement vorgestellt sowie ein exemplarischer Maßnahmenkatalog für den Umgang mit Risken im Planungs- und Bauablauf erarbeitet werden, der rechtliche, organisatorische und technische Elemente für eine effektive Risikobehandlung beinhaltet.</p>
Mär
24
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6104
<ul>
<li>Wiederholung Grundlagen der Baukalkulation (Arten der Kalkulation, EKT, BGK, AGK, WuG, Verfahren der Kalkulation, Abrechnungsregeln und Nebenleistungen/Besondere Leistungen nach VOB/C)</li>
<li>Ersatz von Eigen- und Fremdleistungen</li>
<li>Kalkulation von Preisgleitklauseln</li>
<li>Wahl des richtigen Umlageverfahrens</li>
<li>Strategische Baupreisbildung</li>
<li>Kalkulation von Vertragsänderungen</li>
<li>Gemeinkostenausgleich</li>
<li>Deckungsbeitragsrechnung</li>
<li>Kalkulation von Sonderpositionen</li>
</ul>
<p>Die Kalkulation dokumentiert die Zusammensetzung der Baupreise einzelner Leistungspositionen sowie des kumulierten Angebotspreises. Nachtragskalkulationen bauen oft auf dieser Kalkulation auf oder sind auf Basis neue Ansätze aufzustellen. Daher ist es wichtig, die Möglichkeiten und Einflussfaktoren der Kalkulation zu kennen und richtig anzuwenden.</p>
<p> </p>
<p>In diesem Seminar sollen aufbauend auf den Grundlagen der Kalkulation (nicht Inhalt dieses Seminars) die nachfolgend aufgeführten Inhalte behandelt werden. Damit wird das erforderliche Fachwissen für Baupraktiker vermittelt, welches für die zielorientierte Angebots- und Nachtragskalkulation erforderlich ist. Im Seminar werden die baubetrieblichen Grundlagen vorgetragen und anhand vieler praktischer Rechenbeispiele erklärt.</p>
<p> </p>
Mär
31
6228
<p><strong>Teil 1: Bauvorbereitung</strong></p>
<ul>
<li>Welches sind die grundlegenden Pflichten des Bauleiters?</li>
<li>Welche Vollmacht hat der Bauleiter?</li>
<li>Ist der „verantwortliche Bauleiter i.S.d. LBO“ eine lohnende Aufgabe?</li>
<li>In welcher Beziehung steht der Bauleiter zum Architekten?</li>
</ul>
<p><strong>Teil 2: Bauablauf</strong></p>
<ul>
<li>Intensität der Bauleitung – wie oft muss der Bauleiter auf der Baustelle sein?</li>
<li>Koordination der Nachunternehmer</li>
<li>Juristische Bedeutung von Vertragsterminen – wann ist der Unternehmer in Verzug?</li>
<li>Bautagebuch und andere Dokumentationspflichten</li>
<li>Baurundgänge, Zustandfeststellungen, Baubesprechungen, Jourfix</li>
<li>Was sind die anerkannten Regeln der Technik? Was ist die gewerbliche Verkehrssitte?</li>
<li>Übersicht über die VOB/C (ATV´s)</li>
<li>Qualitätssicherung auf der Baustelle</li>
<li>Umgang mit Bedenken- und Behinderungsmeldungen</li>
<li>Leistungsverweigerungsrechte des AG (Werklohnzahlung) und AN (Leistungserstellung)</li>
<li>Ersatzmaßnahmen wegen mangelhafter Leistung oder Terminüberschreitung</li>
<li>Mustererstellung und Bemusterung</li>
</ul>
<p><strong>Teil 3: Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung</strong></p>
<ul>
<li>Nachtragsprüfung und Verhandlungen bei Nachtragsbegehren
<ul>
<li>Was ist die Urkalkulation? Hat der Bauherr ein Recht zur Einsichtnahme?</li>
<li>Was ist ein marktüblicher Preis?</li>
<li>Wer hat die Änderung der Leistung zu beschreiben?</li>
<li>Fehlerhafte Nachtragsprüfung durch den Architekten – hat der Auftraggeber einen Schadensersatzanspruch?</li>
</ul>
</li>
<li>Abnahme- und Mängelmanagement (Qualitätssicherung)
<ul>
<li>Wie wird eine Mängelanzeige rechtssicher formuliert?</li>
<li>Wie viele Nachfristen sind zu setzen?</li>
<li>Gibt es einen Unterschied zwischen der Mängelanzeige vor und nach der Abnahme?</li>
<li>Was ist die Ersatzvornahme? Was ist die Selbstvornahme?</li>
<li>Kann der Auftraggeber ohne weiteres eine Selbstvornahme durchführen?</li>
<li>Welche verschiedenen Arten der Abnahme gibt es?</li>
<li>Was bedeutet förmliche Abnahme?</li>
<li>Fertigstellungsmeldungen durch den Unternehmer</li>
</ul>
</li>
<li>Abrechnung beim Bauvertrag
<ul>
<li>In welchem zeitlichen Rahmen kann der Unternehmer Abschlagsrechnungen stellen?</li>
<li>Wann ist eine Rechnung nicht prüfbar?</li>
<li>Welche Prüfzeiten gibt es für Abschlags- und Schlussrechnungen nach VOB/B und BGB?</li>
<li>Was passiert, wenn die Rechnung mit Skonto belegt ist?</li>
<li>Bis wann kann der Auftraggeber zuviel gezahlten Werklohn beim Unternehmer zurückfordern?</li>
<li>Wie lange muss der Auftraggeber auf die Schlussrechnung warten?</li>
<li>Kann der Unternehmer nach der Schlussrechnungsstellung noch „Nachträge“ geltend machen?</li>
<li>Was ist die Schlusszahlungsmitteilung?</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Vor allem bauleitungsunerfahrene Ingenieure tun sich schwer mit vielen Formvorschriften und Regularien die bei der Realisierung eines Bauvorhabens einzuhalten sind.</p>
<p> </p>
<p>Baustelleneinrichtung, Pflasterprotokolle, Sicherung von Nachbargrundstücken, Einholung von Ausnahmegenehmigungen, Sichtung und Abforderung maßgebender Pläne und Unterlagen, Mängel- und Abnahmemanagement, Nachtragsstellung und -verfolgung, Terminkontrolle, Abrechnung sowie der Umgang mit Gewährleistungssachverhalten sind nur einige der anspruchsvollen Aufgaben die der Bauleiter „vor Ort“ selbstverständlich zu erledigen hat.</p>
<p> </p>
<p>Dem Seminarteilnehmer wird durch das systematische Beantworten grundlegender Fragen praxisnahes und sofort einsetzbares Wissen an die Hand gegeben.</p>
Apr
01
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6107
<ul>
<li>Welche Sprache sprechen die Kommunikationspartner?</li>
<li>Was ist der Unterschied zwischen Information und Kommunikation?</li>
<li>Kann man sich gegenseitig verstehen?</li>
<li>Bewusst und unbewusst: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Paul Watzlawick)</li>
<li>Menschenkenntnis: Persönlichkeitstypen und deren Bedürfnisse</li>
<li>Verhandlungsstrategien: wann gilt eine Verhandlung als erfolgreich?</li>
<li>„Richtig“ entscheiden</li>
<li>Innere Sammlung und Praktizieren von Achtsamkeit als ideale Einstimmung für Meetings und Verhandlungen</li>
<li>Hilfreiche Techniken für einen professionellen und zieldienlichen Umgang im Sinne einer Lösung</li>
<li>Checklisten zur Vorbereitung von Meetings</li>
</ul>
<p>In diesem Seminar soll ein Bewusstsein für mögliche Kommunikationshürden geweckt werden. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich Strategien entwickeln, um einen win-win-Informationsaustausch wahrscheinlicher zu machen. Sie lernen, wie Sie mit Missverständnissen und Konfrontationen in Konfliktsituationen umgehen können, um daraus Kraft und Argumente für eine zieldienliche Lösung im Interesse aller Parteien zu fokussieren. Lernen Sie, durch die Akzeptanz und das Erwarten von Restriktionen, die Sie nicht beeinflussen können, sich auf das Machbare auszurichten und das, was Sie aktiv gestalten können. Lernen Sie, ein geschätzter Verhandlungs- und Kommunikationspartner zu werden.</p>
Apr
04
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6476
<ul>
<li>Die Bedeutung der VOB im Angebotsstadium</li>
<li>Die Vollständigkeit der Leistungsbeschreibung</li>
<li>Berücksichtigung der Kernelemente aus den Verdingungsunterlagen im Angebotsstadium</li>
<li>Bedeutung von Ausführungsfristen und Arbeitsvorbereitung im Angebotsstadium</li>
<li>Ursache und Wirkung des Faktors „Zeit“</li>
<li>Die fachgerechte Dokumentation der Kalkulationsannahmen</li>
<li>Das Bietergespräch</li>
</ul>
<p>Bereits im Angebotsstadium werden die Weichen für einen wirtschaftlichen Baustellenerfolg gestellt.</p>
<p> </p>
<p>Grundlage hierfür bildet die gründliche Sichtung sowie das richtige Verständnis der Verdingungsunterlagen. Aus baubetrieblicher Sicht werden Risiken und Chancen aufgezeigt. Ebenfalls wird den Teilnehmern die Bedeutung einer bereits im Angebotsstadium stattfindenden Arbeitsvorbereitung aufgezeigt. Diese lässt die Chancen auf den Gewinn der Vergabe auf Basis eines durchdachten wirtschaftlichen Angebots steigen.</p>
<p> </p>
<p>Den Teilnehmern wird die Bedeutung des Faktors „Zeit“ im Angebotsstadium mit Hinblick auf die Kalkulation und einer wirtschaftliche Baurealisierung verdeutlicht. Eine bereits im Angebotsstadium fachgerecht realisierte Bewertung von Leistungspositionen und wirtschaftlichen Synergien im Bauablauf stellt einen erfolgsbringenden Vorteil im Wettbewerb dar.</p>
Apr
05
6111
<ul>
<li>Die Bedeutung von Ausführungsfristen</li>
<li>Die durchgreifende Arbeitsvorbereitung</li>
<li>Der Weg zum Soll-Bauzeitenplan</li>
<li>Erkennen von Leistungspositionen</li>
<li>Dokumentation der UrKalkulation im Soll-Bauzeitenplan</li>
<li>Der baubetrieblich aussagefähige Soll-Bauzeitenplan</li>
<li>Der Bauzeitenplan als Steuerungselement</li>
<li>Darstellungen des Bau-Ist im Bauzeitenplan</li>
<li>Verzögerungen bei der Bauausführung und deren Dokumentation</li>
<li>fachgerechtes Anzeigewesen und Baustellendokumentation</li>
</ul>
<p>Eine durchgreifende Arbeitsvorbereitung für Bauobjekte ist unerlässlich und bringt kostensparendes Potential mit sich. Bedingt durch die vorherrschende Situation am Bau und die bauzeitlichen Anforderungen an Bauaufträgen ist eine fachgerechte Arbeitsvorbereitung mit der Schnittstelle zur Kalkulation empfehlenswert. Gestützt wird die Realisierung eines wirtschaftlichen Bauablaufes durch die Erstellung eines aussagekräftigen Bauzeitenplanes als Steuerungselement des Bauablaufes.</p>
<p> </p>
<p>Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmer die Bedeutung und fachgerechte Methodik der Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und Bauzeitenplanerstellung zu vermitteln. Der Umgang mit dem Werkzeug „Bauzeitenplan“ und auftretender Abweichungen des Bau-Soll wird aufgezeigt. Das Erkennen von Soll-Ist Abweichungen wird verdeutlicht. Weiterhin wird aufgezeigt, wie Auswirkungen auf den vertraglichen Bauablauf fachgerecht zu dokumentieren sind.</p>
Apr
06
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6226
<ul>
<li>Erläuterung des Systems der Homogenbereiche und Vergleich zu alten Bodenklassen in der VOB</li>
<li>Definition des Homogenbereiches</li>
<li>allgemeine Angaben zu Kennwerten für die Beschreibung der Homogenbereiche unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewerke, die in der VOB, Teil C geregelt sind</li>
<li>der geotechnische Bericht als Grundlage für die Beschreibung der Homogenbereiche
<ul>
<li>Inhalt</li>
<li>erforderliche Baugrunduntersuchungen</li>
<li>mögliche Feldansprache der beschriebenen Eigenschaften</li>
</ul>
</li>
<li>allgemeine Angaben zur Wahl bzw. Begrenzung von Homogenbereichen</li>
<li>Erläuterung der jeweiligen Homogenbereiche für Erdarbeiten nach ATV DIN 18300 an Beispielen aus dem Leitungs- und Straßenbau</li>
</ul>
<p>Die Umstellung der Bodenklassen und die Vereinheitlichung der Bodenklassifizierungen in die seit 2015 gültigen Homogenbereiche führt in der Praxis immer wieder zu Problemen und Fragen, welche teilweise auf Unkenntnis, teilweise auch auf fehlende praktische Erfahrungen in der Handhabung zurückzuführen sind.</p>
<p> </p>
<p>Vor diesem Hintergrund werden im Seminar die Homogenbereiche im Vergleich zu den Bodenklassen erläutert und die richtige Anwendung in der Praxis an Beispielen sowohl im Hinblick auf die Planung als auch auf die Perspektive der Ausführung vorgestellt und Fragen mit den Teilnehmern diskutiert.</p>
<p> </p>
<p>Das Seminar wendet sich damit an jene, die Erdbau- oder Straßen- und Tiefbauarbeiten planen, ausschreiben oder überwachen, sowie an Mitarbeiter aus Bauunernehmen, die etwa bei Abweichungen von der Planung die Bodenspezifik erkennen und die Abweichung belegen und dokumentieren müssen.</p>
Apr
06
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6112
<ul>
<li>Neuigkeiten zur Baustellenverordnung</li>
<li>Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen zur Baustellenverordnung (RAB)</li>
<li>Neuigkeiten im Bereich RAB 30, Anlage B</li>
</ul>
<p>Das Seminar richtet sich an erfahrene SiGe-Koordinatoren, die ihre Fertigkeiten und Kenntnisse in der praktischen Koordinatorentätigkeit erweitern bzw. auffrischen möchten.</p>
<p>Entsprechend der Empfehlung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sind für zertifizierte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren nach RAB 30, Anlage C entsprechende Fort- und Weiterbildungsseminare durchzuführen.</p>
<p> </p>
<p>Das Seminar wird in Form eines Workshops durchgeführt, mit dem Ziel alle Teilnehmer in die Diskussionsrunden einzubeziehen. Sie sollen dabei mit neuem Wissen ausgestattet werden bzw. ihr vorhandenes Wissen auffrischen.</p>
<p> </p>
<p>Die Grundlage ist dabei die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen, (Baustellenverordnung – BaustellV) und die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen zur Baustellenverordnung (RAB).</p>
Apr
07
6215
<ul>
<li>Entscheidungen mit Bezug zur E-Vergabe</li>
<li>Anforderungen an die Eignungskriterien und deren Bekanntmachung</li>
<li>Ausschluss von Bietern</li>
<li>mündliche Präsentationen als Zuschlagskriterium</li>
<li>weitere praxisrelevante Entscheidungen</li>
</ul>
<p><strong>Hinweis: </strong><br />
Sollte Ihnen der Termin ungelegen sein, können Sie die Aufzeichnung des Seminars in einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. </p>
<p>Das Vergaberecht bleibt in Bewegung: Sowohl durch die Novellierung der VOB/A im Jahr 2019 als auch durch die sich ständig fortentwickelnde Entscheidungspraxis der Vergabekammern und Oberlandesgerichte haben sich neue Anforderungen an die Beschaffung von Leistungen durch die öffentliche Hand ergeben. Dies betrifft u.a. neue Rechtsfragen im Bereich der E-Vergabe, aber auch Vorgaben betreffend die Eignungskriterien und deren transparente Bekanntmachung und die Konzeption von Zuschlagskriterien.</p>
<p> </p>
<p>Im Seminar werden den Teilnehmern aktuelle Entscheidungen vorgestellt und deren zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Vergabepraxis aufgezeigt. Jeder, der sich mit öffentlichen Aufträgen – sei es beratend oder auch selbst als Bieter – beschäftigt, sollte diese Entscheidungen kennen.</p>
Apr
07
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6255
<p><strong>Das Blue Ocean Shift Programm</strong></p>
<p><strong>Fünf Schritte zum Unternehmenscheck</strong></p>
<p><strong>Schritt 1: Wählen des richtigen Ausgangspunktes in der Bauwirtschaft</strong></p>
<ul>
<li>Anwendung und Auswertung der Pionier-Migrant-Siedler-Matrix</li>
<li>Identifizierung und Umgang mit Anwendungsfallen</li>
</ul>
<p><strong>Schritt 2: Verstehen des Ausgangspunktes in der Bauwirtschaft</strong></p>
<ul>
<li>Identifizierung des Ist-Zustandes: Strategie-Canvas</li>
<li>Wettbewerbsfaktoren und strategische Profile anderer Marktteilnehmer erkennen</li>
<li>Ausrichtung des Unternehmens in Richtung „red ocean“</li>
<li>Strategische Auswirkungen und Werkzeuge</li>
</ul>
<p><strong>Schritt 3: Position des Unternehmens </strong></p>
<ul>
<li>Identifizierung der „Pain Points“</li>
<li>Käufer-Nutzen-Matrix</li>
<li>Bestimmung der individuellen Nachfragelandschaft</li>
<li>Die drei Kategorien der „Nicht-Kunden“</li>
</ul>
<p><strong>Schritt 4: Den Weg finden</strong></p>
<ul>
<li>System der der sechs Pfade zur Umgestaltung von Marktgrenzen</li>
<li>Entwicklung alternativer und strategischer Optionen</li>
<li>Differenzierung und Kostenminimierung</li>
<li>Vier-Aktionen-Format</li>
</ul>
<p><strong>Schritt 5: Sich in Bewegung setzen</strong></p>
<ul>
<li>Durchführung von Tests und Präzisieren der Schritte</li>
<li>Geschäftsmodell formalisieren und Implementierung der Schritte</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Das Seminar „Fit für die Zukunft“ bietet Ihnen einen professionellen Spiegel, wo Sie stehen und wie zukunftsfähig Ihr Unternehmen ist. Mit dem <em>Blue Ocean Shift</em> Programm der führenden Ökonomiewissenschaftler W. Chan Kim und Renée Mauborgne zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen nach Ihren Bedürfnissen und Ideen ausrichten können.</p>
<p>Wir stellen Ihnen einen systematischen Plan vor, wie Sie sich vom Wettbewerb in den existierenden Baumärkten abgrenzen können – heraus aus dem „<em>red ocean“</em> voller Wettbewerb und unendlichen Rahmenbedingungen hinein in den „<em>blue ocean“</em> konkurrenzloser Märkte und hin zu neuem Wachstum.</p>
<p>Sie denken über andere Dinge nach, als diejenigen, die sich nur auf den Wettbewerb in ihren derzeitigen Märkten fokussieren. Wir helfen Ihnen neue Fragenkataloge zu erarbeiten, Möglichkeiten zu erkennen und sich auf einen frischen, innovativen Weg zu begeben. Gemeinsam werden wir Werkzeuge entwickeln, die Ihnen bei einer zielorientierten Umsetzung helfen.</p>
<p>Wir zeigen Ihnen auf, wo Sie aktuell stehen und welche Möglichkeiten Sie nutzen können, um Ihr Unternehmen weiter zu entwickeln.</p>
<p>Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen ein Tool für die unabhängige Prüfung Ihres Geschäftsmodells an die Hand zu geben.</p>
Apr
11
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6108
<p><strong>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB)</strong></p>
<p> </p>
<ul>
<li>Erläuterungen zum technischen Regelwerk, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen</li>
<li>Geotechnische Untersuchungen, Einstufung von Boden und Fels, Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden nach</li>
<li>DIN EN ISO 14688, Bodenklassifikation nach DIN 18 196,</li>
<li>Frostempfindlichkeit von Böden gemäß ZTV E–StB,</li>
<li>Einbauen und Verdichten, Verdichtungsanforderungen, Prüfung der erzielten Qualität</li>
<li>Prüfmethoden M1, M2, M3</li>
<li>Prüfverfahren zur Ermittlung der Verdichtungskenngrößen,</li>
<li>Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18 127,</li>
<li>Prüfverfahren zur Volumenbestimmung im Feld, (Ausstechzylinder, Ausstechbüchse, Densitometer, Ersatzverfahren),</li>
<li>Prüfen des Verformungsmoduls auf dem Planum (Plattendruckversuch nach DIN18 134, Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3 mit dem leichten Fallgewichtsgerät)</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Erläuterung der Durchführung und Auswertung der Prüfverfahren und Prüfmethoden</strong></p>
<p>Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt die ZTV E-StB und deren grundlegenden vertraglichen Festlegungen in der Praxis anzuwenden.</p>
<p> </p>
<p>Der Baustoff Boden und seine Verwendungsmöglichkeit bei der Herstellung von Erdbauwerken sollen beurteilt werden können.</p>
<p> </p>
<p>Die Teilnehmer lernen die im Erdbau gängigen Prüfverfahren und -methoden der Qualitätssicherung in Theorie und Praxis kennen und sind in der Lage diese zu bewerten.</p>
Apr
12
6123
<p><strong>Arbeitsschutzorganisation</strong></p>
<p><strong>Struktur des Arbeits- und Gesundheitsschutzes</strong></p>
<p><strong>Rechtsgrundlagen</strong></p>
<ul>
<li>ArbSchG</li>
<li>DGUV Vorschrift 1, Grundpflichten des Unternehmer</li>
</ul>
<p><strong>Aufbau einer Gefährdungsbeurteilung (Leitfaden in 7 Schritten)</strong></p>
<ul>
<li>Arbeits- und Tätigkeitsbereiche sinnvoll zusammenfassen</li>
<li>Gefährdungen ermitteln</li>
<li>Gefährdungen beurteilen</li>
<li>Maßnahmen festlegen</li>
<li>Maßnahmen durchführen</li>
<li>Wirksamkeit prüfen</li>
<li>Dokumentation und Fortschreiben</li>
</ul>
<p><strong>Gefährdungsfaktoren</strong></p>
<ul>
<li>Erkennen und Einordnen von Gefährdungen</li>
</ul>
<p><strong>Maßnahmenhierarchie (TOP-Prinzip)</strong></p>
<ul>
<li>Arten von Schutzmaßnahmen und ihre Schutzwirkung</li>
</ul>
<p><strong>Übungen für verschiedene Gewerke</strong></p>
<ul>
<li>Tiefbau</li>
<li>Rohrleitungsbau</li>
<li>Hochbau</li>
<li>Weitere Beispielgewerke</li>
</ul>
<p>Das Seminar vermittelt einerseits die rechtlichen Grundlagen, in denen das Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung verankert ist, sowie die einzelnen Schritte, die zum Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen durchlaufen werden.</p>
<p> </p>
<p>Neben der theoretischen Wissensvermittlung enthält der Kurs viele praktische Übungen, um das Gelernte sofort anzuwenden.</p>
<p> </p>
<p>Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit dem Sie in Zukunft ihre eigenen Gefährdungsbeurteilung in allen Gewerken im Bau erstellen können.</p>
Apr
25
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6101
<p><strong>Die Arbeitsoberfläche Office 2016</strong></p>
<ul>
<li>Menüband, Register, Gruppen, Kontextmenüs, Tastenbelegungen</li>
<li>Bildschirmeinstellungen, Ansichten</li>
</ul>
<p><strong>Excel</strong></p>
<ul>
<li>Arbeiten im Tabellenblatt
<ul>
<li>Eingabe von Zahlen und Texten, Besonderheiten</li>
<li>Formatierungsgrundlagen, Zahlenformate</li>
<li>Tabellenstruktur bearbeiten</li>
</ul>
</li>
<li>Formeln und Funktionen
<ul>
<li>grundlegender Aufbau von Formeln und Funktionen</li>
<li>Grundrechenarten</li>
<li>Funktion AutoSumme</li>
<li>einfache statistische Funktionen (Min, Max, Mittelwert, Anzahl)</li>
</ul>
</li>
<li>Diagramme in Excel
<ul>
<li>einfache Diagramme erstellen und bearbeiten</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>In keinem Berufsfeld kommt man heute ohne Computer aus. Arbeitsvorgänge können, sofern man über das entsprechende PC-Wissen verfügt, einfacher und effektiver gestaltet werden.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieses Seminars ist es, die Grundlagen von Microsoft Office Excel zu vermitteln oder vorhandenes Wissen aufzufrischen. Arbeitsbezogene Fragen der Teilnehmer/-innen werden beantwortet und das vermittelte Wissen wird an praxisbezogenen Übungen gefestigt.</p>
Apr
26
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6122
<p><strong>Formeln und Funktionen</strong></p>
<ul>
<li>das Register Formeln und die Funktionsbibliothek</li>
<li>relativer und absoluter Zellbezug</li>
<li>weiterführende statistische Funktionen (Bsp. Mittelwertwenn, Zählenwenn)</li>
<li>weiterführende Funktionen wie verschachtelte Wenn-Funktion, Und, Oder</li>
<li>Verweisfunktionen (Sverweis, Wverweis)</li>
<li>Prozentrechnung, Besonderheiten in Excel</li>
</ul>
<p><strong>Diagramme in Excel</strong></p>
<ul>
<li>einfache Diagramme erstellen und bearbeiten</li>
</ul>
<p><strong>Weiterführende Informationen</strong></p>
<ul>
<li>Anlegen von DropDown-Listen</li>
<li>Blattschutz und Arbeitsmappenschutz</li>
</ul>
<p>Ziel dieses Seminars ist es, weiterführende Kenntnisse im Microsoft Office Programm Excel zu vermitteln. Arbeitsbezogene Fragen der Teilnehmer/-innen werden beantwortet und das vermittelte Wissen wird an praxisbezogenen Übungen gefestigt.</p>
<p>Hinweis: Voraussetzung sind belastbare Vorkenntnisse der Grundlagenfunktionen von Excel</p>
<p>(Neueinsteigern empfehlen wir unsere Grundlagenschulung).</p>
Apr
27
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6075
<p><strong>Die Arbeitsoberfläche PowerPoint 2016</strong></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li>Menüband, Register, Gruppen, Kontextmenüs, Tastenbelegungen</li>
<li>Bestandteile und Ansichten einer PowerPoint-Präsentation</li>
<li>die verschiedenen Folienlayouts</li>
</ul>
<p><strong>Texte und Elemente einfügen und bearbeiten</strong></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li>Texte eingeben und formatieren</li>
<li>PowerPoint-Tabellen einfügen</li>
<li>Freie Grafiken erzeugen und gestalten</li>
<li>WordArt, Bilder, Mediendateien einfügen</li>
<li>SmartArt-Grafiken einsetzen</li>
<li>Diagramme erstellen und gestalten</li>
<li>Kommentare einfügen</li>
</ul>
<p><strong>Weiterführende Funktionen</strong></p>
<ul style="list-style-type:square">
<li>Animationsmöglichkeiten und Folienübergänge</li>
<li>Bildschirmpräsentationen starten und steuern</li>
<li>Folien und Begleitmaterial drucken</li>
<li>Optional: kleine Korrekturen an der Firmenvorlage im Folienmaster vornehmen</li>
</ul>
<p>In keinem Berufsfeld kommt man heute ohne Computer aus. Auch in eigentlich rhetorisch geprägten Situationen, wie Besprechungen oder Vorträgen erleichtert PC-Wissen die Arbeit. So werden Vorträge und Meetings mit der Visualisierung einer PowerPoint-Präsentation interessanter und einprägsamer.</p>
<p> </p>
<p>Ziel dieses Seminars ist es, die Nutzung von Microsoft Office PowerPoint und das Erstellen von professionellen Präsentationen zu vermitteln oder vorhandenes Wissen aufzufrischen. Arbeitsbezogene Fragen der Teilnehmer/-innen werden beantwortet und das vermittelte Wissen wird an praxisbezogenen Übungen gefestigt.</p>
Apr
28
Management
Leipzig
/ alternativ Online
6125
<ul>
<li>Wahrnehmungsfilter, Sprachmuster und Verhaltensprofile anderer erkennen</li>
<li>Souveräner Umgang mit unterschiedlichen Verhaltenstypologien</li>
<li>Aktives Zuhören: Sympathie und Interesse wecken, Missverständnisse minimieren, Verbindung schaffen</li>
<li>Die Macht der Sprache: Reizwörter, Killerphrasen und Zauberwörter</li>
<li>Positive Gesprächsführung: Die Wirkung von Stimme, Körpersprache, Gesprächspausen</li>
<li>Gesprächssteuerung: Fragetechniken, Sie-Botschaften versus Ich-Botschaften</li>
<li>Effektiv "Nein" sagen</li>
<li>Manipulationstechniken analysieren, schneller erkennen und adäquat damit umgehen</li>
<li>Kommunikationsstrategien: Einwände, Beschwerden und Reklamationen kundenorientiert behandeln, Umgang mit Vielrednern und hartnäckigen oder aggressiven Gesprächspartnern/persönlichen Angriffen</li>
<li>Strategien und Instrumente der telefonischen Konfliktbearbeitung und -lösung</li>
<li>Eigene Stress- und Verhaltensmuster in telefonischen Konfliktsituationen erkennen, die Wirkung auf Andere besser verstehen und rechtzeitig gut reagieren/für sich sorgen können</li>
<li>Praxisbeispiele der Seminarteilnehmer analysieren und Lösungswege entwickeln</li>
</ul>
<p>Das Telefon ist im Berufsalltag, neben den modernen Kommunikationsmitteln, noch immer das Medium Nummer eins. Damit ist es zugleich eines der wichtigsten Aushängeschilder von Mitarbeitern und Unternehmen. Die Art, wie Sie mit Anrufern sprechen oder reagieren, wenn Sie angerufen werden, reflektiert sehr schnell, wie offen und kundenorientiert Sie sind und damit auch das Unternehmen, für das Sie arbeiten.</p>
<p>Leider reicht es in einigen Fällen nicht aus, wenn Sie die richtigen Umgangsformen für ein Telefonat beherrschen. Denn wenn Ihr Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung diese geflissentlich ignoriert, kann ein Anruf schnell zu einem nervenaufreibenden Erlebnis werden.</p>
<p>In diesem Seminar zeigen wir Ihnen hilfreiche Strategien für herausfordernde Situation und bieten Lösungsvorschläge für Ihre eigenen Praxisbeispiele.</p>
Mai
04
Technik
Leipzig
/ alternativ Online
6224
<p><strong>Feuchteschutz</strong></p>
<ul>
<li>Feuchte: Charakterisierung, Kennwerte, Transportmechanismen, Einfluss von Salzen</li>
<li>Zustandsanalyse, Bauwerksdiagnostik, Dokumentation</li>
<li>Ermittlung der maßgeblichen Feuchteursachen, Beurteilung von Einflussfaktoren</li>
<li>Systematisches Vorgehen beim Entwickeln des Sanierungskonzept</li>
<li>Maßnahmenüberblick zur Sanierung von feuchtem/versalzten Bauteilen</li>
<li>Technisch-richtige Lösungen für ursachenorientierten Feuchteschutz im Spannungsfeld zu wirtschaftlich geeignete Feuchteschutzlösungen und denkmalgerechter Sanierung</li>
<li>Feuchtequellen verstärken / erhöhen durch unsachgemäße Planung / Ausführung von WDVS, besonders im Bereich von Bauteilanschlüssen</li>
</ul>
<p><strong>Wärmeschutz</strong></p>
<ul>
<li>Bedeutung der allgemeinen bauaufsichtlich Zulassung (abZ) und Abweichungen davon</li>
<li>Verarbeitungs- und Ausführungsnormen</li>
<li>Prozesskette WDVS – grundlegende Fehler, die immer wieder gemacht werden</li>
<li>Einfluss des Untergrundes, Verkleben und Verdübeln der Dämmplatten, Auftrag des Unterputzes mit Bewehrung, Applikation des Oberputzes mit Anstrich</li>
<li>Sonderbauteile Anschlüsse, Fugen und Sockel</li>
<li>Lebensdauer von WDVS und Einflussgrößen</li>
</ul>
<p><strong>Recht</strong></p>
<ul>
<li>Auftragsklärung und Sanierungsziel: Was will der Auftraggeber? - Inhalt und Umfang von Aufklärungs- und Beratungspflichten</li>
<li>Kardinalpflicht Bestandserfassung und -erkundung</li>
<li>Grundlagen Mangelbegriff - aRdT – rechtliche Bedeutung technischer Normen</li>
<li>Erfolgsversprechen und Sanierungsziel - Sicherstellung</li>
<li>Funktionstauglichkeit beim Bauen im Bestand – Welcher Standard ist geschuldet?</li>
<li>Planung wasserdicht? - Anforderungen an die Abdichtungsplanung</li>
<li>Aspekte der Mängelhaftung im Kontext nachträglicher Abdichtung und energetischer Sanierung - Rechtsprechung</li>
<li>Besonderheiten bei Veräußerung sanierter Altbauten - Offenbarungspflichten und Arglisthaftung; im Rechtsverhältnis Planer - Bauträger - Erwerber</li>
<li>Anforderungen bei vertraglicher Abweichung von aRdT</li>
<li>Ausführungsüberwachung und rechtliche Anforderungen an Dokumentation und Beweissicherung</li>
<li>Klärung und Definition von Schnittstellen – gesamtschuldnerische Haftungsrisiken</li>
</ul>
<p>Die Sicherstellung eines funktionstauglichen Feuchte- und Wärmeschutzes – dies ist sicherlich das zentrale Leistungsversprechen bei einer Vielzahl von Sanierungen und beinhaltet mitunter weit mehr als die Beseitigung von Schimmelpilzen. Denn Bauen im Bestand erfordert mehr denn je eine integrale Zusammenschau von Feuchterisiken – die jedoch planerisch und/ oder sachverständig zunächst als eigenständige Planungsaufgabe „Feuchteschutz“ und/ oder „Wärmeschutz“ zu betrachten sind.</p>
<p> </p>
<p>Ausgehend von einem Praxisfall zeigt das Seminar exemplarisch auf wie dies bautechnisch einwandfrei und rechtssicher gelingt. Das Seminar erschließt den Teilnehmern Schritt für Schritt nicht nur das für erfolgreiche Sanierungen erforderliche Wissen für eine integrale Handhabung von Feuchterisiken sondern auch wie diese im Sinne einer risikoreduzierten Planung und Ausführung vertragsrechtlich aufzugreifen sind.</p>
<p> </p>
<p>Dank des interdisziplinären Seminardialogs vollzieht sich eine „verzahnende“ Betrachtung technischer und rechtlicher Aspekte, die den Teilnehmern viel Potenzial bietet, konkrete Anliegen und Fragestellungen einzubringen.</p>
Mai
12
6163
<ul>
<li>Wegfall einheitlicher und verbindlicher Prüfumfänge</li>
<li>Verschiebung der Verantwortlichkeit für die Qualität von Betoninstandsetzungsprodukten zum Planer und Bauausführenden</li>
<li>Festlegung von Leistungsmerkmalen durch den Planer</li>
<li>Nachweiserbringung durch den Bauausführenden</li>
</ul>
<p>Durch die europäische Rechtsprechung und deren Auswirkung auf das deutsche Bauordnungsrecht in Verbindung mit der Prüfung und Zulassung von Betoninstandsetzungsprodukten gibt es wesentliche Änderungen.</p>
<p> </p>
<p>Im Seminar wird anhand der zur Zeit nicht definierten Vorgehensweise bezüglich Festlegung der Anforderungen und dem Nachweis der Leistungsfähigkeit von Betoninstandsetzungsprodukten, die deutlich gestiegene Verantwortlichkeit von Planern und Bauausführenden dargestellt. Dabei wird auf den Wegfall einheitlicher und verbindlicher Prüfumfänge eingegangen.</p>
